中国铁建11局、12局、大桥局、17局、18局重庆至万州高速铁路物资联合采购招标公告
日期:2023-01-18
收藏项目
1. 招标条件
1.1中国铁建11局、12局、大桥局、17局、18局新建渝万高铁项目,招标人为:中铁十一局集团有限公司重庆至万州高铁站前1标项目经理部、中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目经理部、中国铁建大桥工程局集团有限公司重庆至万州高铁站前5标项目经理部、中铁十七局集团有限公司重庆至万州高速站前4标项目经理部、中铁十八局集团有限公司重庆至万州高铁站前2标项目经理部,已由铁发改函(2020)418号批准建设,建设单位为:渝万铁路有限责任公司,建设资金来自中国国家铁路集团有限公司与重庆市的投入资金,项目出资比例为中国国家铁路集团有限公司与重庆市投入的项目资本金50%,银行贷款50%,建设资金已落实。现对钢材、型钢、水泥、柴油进行公开招标。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况
2.1.1中铁十一局集团有限公司重庆至万州高铁站前1标项目,位于重庆市万州区(县)。合同金额31.73亿元,合同工期54.7月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年4月。主要工程:渝万高铁站前1标位于重庆市万州区和忠县境内,起止里程DK14+233.2~ D1K47+550.4,正线长度 33.01km,中标造价31.73亿元。管区内共有隧道8座/22.36km,斜井2座/1.76km;桥梁15座/8.97km,其中,预制及架设梁 301孔,(40+64+40)m和(45+100+45)m连续梁各1联;区间路基22段/1.68km,土石方约67万方,负责DK0+000~DK57+136段小型构件预制。
2.1.2中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目,位于重庆市巴南区(县)。合同金额33.9亿元,合同工期54月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年04月。主要工程:站前9标段起讫里程DK220+277~DK250+100,正线长度29.823km,总工期4.5年,项目总投资33.9亿元。线路位于重庆市涪陵区、巴南区、南岸区境内,标段起点位于DK220+277处,为长岭岗隧道中部,后翻越东温泉山,上跨石渝高速公路丰盛互通,后跨五布河,出尖子山隧道后,标段终点位于DK250+100处。标段控制性工程:长岭岗隧道;标段重难点工程:丰盛隧道、五步河双线特大桥、尖子山隧道。
2.1.3中国铁建大桥工程局集团有限公司重庆至万州高铁站前5标项目,位于重庆市涪陵区(县)。合同金额33.83亿元,合同工期54月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年4月。主要工程:渝万高铁5标位于重庆市涪陵区,线路起于珍溪镇,经百胜镇、黄旗乡,终于李渡镇。起讫里程:DK150+433.312~D1K182+834.643(YD1K182+834.692),全长28.21km(含无砟道床),其中隧道13座/15.56km,桥梁20座9.65km,路基20段2.88km;桥隧总占比89.87%。
2.1.4中铁十七局集团新建重庆至万州高铁站前4标项目,位于重庆市丰都县和涪陵区境内。合同金额 32.39亿元,合同工期54个月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年4月。主要工程:渝万高铁站前4标段起讫里程DK117+036.604~DK150+433.312,全长33.4km(含无砟道床)其中路基4.94km(区间路基4.19km,站场路基0.75km),隧道7座长17.68km,桥梁20座长10.63km,桥隧总占比86.3%,无砟道床67.61 km。鲁家寨梁场负责本标段DK141+706~DK150+433段153孔箱梁预制架设。线路自丰都县十直镇,经树人镇、名山街道、虎威镇,进入涪陵区,终止于涪陵区珍溪镇,线路跨越2个行政区域。
2.1.5中铁十八局集团有限公司重庆至万州高铁站前2标项目,位于重庆市境内,自重庆枢纽重庆东站引出,途径重庆市南岸区、巴南区、涪陵区、丰都县、忠县至万州区接入万州北站,新建正线建筑长度250.91km,桥隧比例高达86.77%。CQWZZQ-2标位于重庆市忠县境内,起讫里程D1K47+550.4~D1K80+989.2,全长33.44km(含无砟道床),其中隧道6座/21.69km,桥梁17座/7.93km,路基3.77km,桥隧总占比88.6%;忠县站场工程(中心里程DK72+760);忠县梁场,负责DK63+464~DK88+316段190孔箱梁预制架设,负责DK56+136~DK88+316段小型构件预制。项目投资341089万元。
2.2招标内容及包件划分
2.2.1 招标内容及包件划分:详见招标公告附件1《招标物资包件清单》,本次招标一包一投。
2.2.2 招标方式:采用国内公开招标方式。
3.招标依据
3.1本次招标的依据为:
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5)《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(6)《中国铁建股份有限公司物资集中采购区域中心实施办法》(中国铁建物采〔2021〕2号);
(7)《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(交通部13号令)(仅适用于铁路项目);
(8)其他相关法律、法规、规章。
4. 投标人资格审查及要求
4.1 本次招标资格审查采用资格后审的方式。
4.2 本次招标要求投标人须具备以下条件:
4.2.1钢材包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可范围内含投标物资);
(3)生产能力要求:投标物资生产商须具备长材年产 100 万吨及以上的 生产能力,具备炼钢能力,生产工艺、设备必须符合国家钢铁产业发 展政策的相关规定;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人近三年(2019-2021年)经注册会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司,提供成立后的审计报告及相关报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合国家现行标准;投标物资须具有CMA或CAL认证的检验、检测机构出具的近一年的投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于贰份, 其中至少包含壹份所代理产品的铁路供货业绩(须提供中标通知书、合同复印件及履约良好的相关证明材料,以合同签订日期为准);投标人如为生产商或其销售公司,可提供所授权的代理商的相关业绩证明材料;
(7)履约信用要求:1.投标人未处于禁止或取消投标状态; 2.投 标人不得存在的其他情形: ①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购活动的; ②投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的; ③自投标文件递交之日起前 3 年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;④对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不接受其投标;3.不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人;4.本次招标不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人或其 上级单位列入限制交易供应商名单的投标人;
(8)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产商出具的授权函(原件)或投标物资生产商销售代理证明,生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标,生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施;
②不接受联合体投标;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;投标人须具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施。施工单位所属集团公司的内部单位不能参与本集团公司项目物资包件的投标。
4.2.2型钢包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可范围内含投标物资);
(3)生产能力要求:投标物资生产商须具备投标物资年产100万吨(含)及以上的生产能力要求,生产工艺、设备必须符合国家钢铁产业发展政策 的相关规定;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人近三年(2019-2021年)经注册会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司,提供成立后的审计报告及相关报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合国家现行标准;投标物资须具有CMA或CAL认证的检验、检测机构出具的近一年的投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于贰份, 其中至少包含壹份所代理产品的铁路供货业绩(须提供中标通知书、合同复印件及履约良好的相关证明材料,以合同签订日期为准);投标人如为生产商或其销售公司,可提供所授权的代理商的相关业绩证明材料;
(7)履约信用要求:1.投标人未处于禁止或取消投标状态; 2.投 标人不得存在的其他情形: ①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购活动的; ②投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的; ③自投标文件递交之日起前 3 年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;④对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不接受其投标;3.不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人;4.本次招标不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人或其 上级单位列入限制交易供应商名单的投标人;
(8)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产商出具的授权函(原件)或投标物资生产商销售代理证明,或其他能够证明投标物资合法来源的资料。生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标,生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施;
②不接受联合体投标;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;投标人须具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施。施工单位所属集团公司的内部单位不能参与本集团公司项目物资包件的投标。
4.2.3水泥包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可范围内含投标物资);
(3)生产能力要求:投标物资生产商须具备年产水泥产品100万吨以上的生产能力,生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定。且拥有自己的独立矿山、熟料生产基地,采用新型干法旋窑水泥生产线,稳定生产一年及以上;不接受粉磨站投标。有一年及以上长期煤炭供应协议。其中低碱水泥包件生产商需具备低碱水泥(碱含量不超过 0.60%)生产能力且稳定生产一年及以上;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人近三年(2019-2021年)经注册会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司,提供成立后的审计报告及相关报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(铁建设〔2010〕255号)、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2018)、《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)等标准要求且达到最新的国家或行业质量标准;须提供具有CMA或CNAS认证的检验、检测机构依据现行铁路标准出具的近一年投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于贰份, 其中至少包含壹份所代理产品的铁路供货业绩(须提供中标通知书、合同复印件及履约良好的相关证明材料,以合同签订日期为准);投标人如为生产商或其销售公司,可提供所授权的代理商的相关业绩证明材料;
(7)履约信用要求:1.投标人未处于禁止或取消投标状态;2.投标人不得存在的其他情形: ①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购活动的;②投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的; ③自投标文件递交之日起前3年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;④对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不接受其投标;3.不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人;4.本次招标不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人或其 上级单位列入限制交易供应商名单的投标人;
(8)其他要求:
代理商须提供满足本资格条件要求的生产商出具的针对投标包件唯一授权函原件(生产商资格声明及授权函须加盖生产商鲜章),且生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;投标人须具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施。代理商中标后未经招标人书面同意不得供应授权厂家以外厂家的水泥,否则招标人取消其中标候选人资格,其投标保证金和履约保证金不予退还,且本次所代理的授权生产商和投标人均不能参加再次组织的招标。满足中国国家铁路集团有限公司规定的其他条件;不接受联合体投标。施工单位所属集团公司的内部单位不能参与本集团公司项目物资包件的投标。
4.2.4柴油包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标人须具有合法有效的《危险化学品经营许可证》(许可范围内含拟投标物资)及《危险品道路运输许可证》(属于委托营运的由受托方提供,须提供运输代理协议复印件);
(3)生产能力要求:投标物资生产商为中石油、中石化、中海油、延长石油等或具备同等生产能力要求并提供符合国标要求的产品;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人2020-2021年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表,期间的新公司须提供成立后的财务报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合或高于国家现行标准;须提供近一年投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供投标人近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩要求证明至少2份(须提供合同复印件,以合同签订日期为准),投标人为近一年注册的新公司可以不提供供货业绩要求证明;投标物资生产商或其销售公司投标不受业绩限制;
(7)履约信用要求:投标人近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内;投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人;投标人不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人列为风险警示合作名录的供应商范围内;
(8)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产商出具的授权函(原件)或投标物资生产商销售代理证明,或其他能够证明投标物资合法来源的资料。生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标,生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施;
②不接受联合体投标;法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司存在控股、管理关系的,不得参与同一个包件投标。
5.招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者,请于2023 年1月1至 2023年1月3,每日8 时00分至12时00分,14时00分至17时30分(北京,下同),购买招标文件。
1.1中国铁建11局、12局、大桥局、17局、18局新建渝万高铁项目,招标人为:中铁十一局集团有限公司重庆至万州高铁站前1标项目经理部、中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目经理部、中国铁建大桥工程局集团有限公司重庆至万州高铁站前5标项目经理部、中铁十七局集团有限公司重庆至万州高速站前4标项目经理部、中铁十八局集团有限公司重庆至万州高铁站前2标项目经理部,已由铁发改函(2020)418号批准建设,建设单位为:渝万铁路有限责任公司,建设资金来自中国国家铁路集团有限公司与重庆市的投入资金,项目出资比例为中国国家铁路集团有限公司与重庆市投入的项目资本金50%,银行贷款50%,建设资金已落实。现对钢材、型钢、水泥、柴油进行公开招标。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况
2.1.1中铁十一局集团有限公司重庆至万州高铁站前1标项目,位于重庆市万州区(县)。合同金额31.73亿元,合同工期54.7月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年4月。主要工程:渝万高铁站前1标位于重庆市万州区和忠县境内,起止里程DK14+233.2~ D1K47+550.4,正线长度 33.01km,中标造价31.73亿元。管区内共有隧道8座/22.36km,斜井2座/1.76km;桥梁15座/8.97km,其中,预制及架设梁 301孔,(40+64+40)m和(45+100+45)m连续梁各1联;区间路基22段/1.68km,土石方约67万方,负责DK0+000~DK57+136段小型构件预制。
2.1.2中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目,位于重庆市巴南区(县)。合同金额33.9亿元,合同工期54月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年04月。主要工程:站前9标段起讫里程DK220+277~DK250+100,正线长度29.823km,总工期4.5年,项目总投资33.9亿元。线路位于重庆市涪陵区、巴南区、南岸区境内,标段起点位于DK220+277处,为长岭岗隧道中部,后翻越东温泉山,上跨石渝高速公路丰盛互通,后跨五布河,出尖子山隧道后,标段终点位于DK250+100处。标段控制性工程:长岭岗隧道;标段重难点工程:丰盛隧道、五步河双线特大桥、尖子山隧道。
2.1.3中国铁建大桥工程局集团有限公司重庆至万州高铁站前5标项目,位于重庆市涪陵区(县)。合同金额33.83亿元,合同工期54月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年4月。主要工程:渝万高铁5标位于重庆市涪陵区,线路起于珍溪镇,经百胜镇、黄旗乡,终于李渡镇。起讫里程:DK150+433.312~D1K182+834.643(YD1K182+834.692),全长28.21km(含无砟道床),其中隧道13座/15.56km,桥梁20座9.65km,路基20段2.88km;桥隧总占比89.87%。
2.1.4中铁十七局集团新建重庆至万州高铁站前4标项目,位于重庆市丰都县和涪陵区境内。合同金额 32.39亿元,合同工期54个月,开工日期:2022年11月,竣工日期:2027年4月。主要工程:渝万高铁站前4标段起讫里程DK117+036.604~DK150+433.312,全长33.4km(含无砟道床)其中路基4.94km(区间路基4.19km,站场路基0.75km),隧道7座长17.68km,桥梁20座长10.63km,桥隧总占比86.3%,无砟道床67.61 km。鲁家寨梁场负责本标段DK141+706~DK150+433段153孔箱梁预制架设。线路自丰都县十直镇,经树人镇、名山街道、虎威镇,进入涪陵区,终止于涪陵区珍溪镇,线路跨越2个行政区域。
2.1.5中铁十八局集团有限公司重庆至万州高铁站前2标项目,位于重庆市境内,自重庆枢纽重庆东站引出,途径重庆市南岸区、巴南区、涪陵区、丰都县、忠县至万州区接入万州北站,新建正线建筑长度250.91km,桥隧比例高达86.77%。CQWZZQ-2标位于重庆市忠县境内,起讫里程D1K47+550.4~D1K80+989.2,全长33.44km(含无砟道床),其中隧道6座/21.69km,桥梁17座/7.93km,路基3.77km,桥隧总占比88.6%;忠县站场工程(中心里程DK72+760);忠县梁场,负责DK63+464~DK88+316段190孔箱梁预制架设,负责DK56+136~DK88+316段小型构件预制。项目投资341089万元。
2.2招标内容及包件划分
2.2.1 招标内容及包件划分:详见招标公告附件1《招标物资包件清单》,本次招标一包一投。
2.2.2 招标方式:采用国内公开招标方式。
3.招标依据
3.1本次招标的依据为:
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5)《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(6)《中国铁建股份有限公司物资集中采购区域中心实施办法》(中国铁建物采〔2021〕2号);
(7)《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(交通部13号令)(仅适用于铁路项目);
(8)其他相关法律、法规、规章。
4. 投标人资格审查及要求
4.1 本次招标资格审查采用资格后审的方式。
4.2 本次招标要求投标人须具备以下条件:
4.2.1钢材包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可范围内含投标物资);
(3)生产能力要求:投标物资生产商须具备长材年产 100 万吨及以上的 生产能力,具备炼钢能力,生产工艺、设备必须符合国家钢铁产业发 展政策的相关规定;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人近三年(2019-2021年)经注册会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司,提供成立后的审计报告及相关报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合国家现行标准;投标物资须具有CMA或CAL认证的检验、检测机构出具的近一年的投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于贰份, 其中至少包含壹份所代理产品的铁路供货业绩(须提供中标通知书、合同复印件及履约良好的相关证明材料,以合同签订日期为准);投标人如为生产商或其销售公司,可提供所授权的代理商的相关业绩证明材料;
(7)履约信用要求:1.投标人未处于禁止或取消投标状态; 2.投 标人不得存在的其他情形: ①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购活动的; ②投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的; ③自投标文件递交之日起前 3 年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;④对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不接受其投标;3.不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人;4.本次招标不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人或其 上级单位列入限制交易供应商名单的投标人;
(8)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产商出具的授权函(原件)或投标物资生产商销售代理证明,生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标,生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施;
②不接受联合体投标;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;投标人须具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施。施工单位所属集团公司的内部单位不能参与本集团公司项目物资包件的投标。
4.2.2型钢包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可范围内含投标物资);
(3)生产能力要求:投标物资生产商须具备投标物资年产100万吨(含)及以上的生产能力要求,生产工艺、设备必须符合国家钢铁产业发展政策 的相关规定;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人近三年(2019-2021年)经注册会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司,提供成立后的审计报告及相关报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合国家现行标准;投标物资须具有CMA或CAL认证的检验、检测机构出具的近一年的投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于贰份, 其中至少包含壹份所代理产品的铁路供货业绩(须提供中标通知书、合同复印件及履约良好的相关证明材料,以合同签订日期为准);投标人如为生产商或其销售公司,可提供所授权的代理商的相关业绩证明材料;
(7)履约信用要求:1.投标人未处于禁止或取消投标状态; 2.投 标人不得存在的其他情形: ①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购活动的; ②投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的; ③自投标文件递交之日起前 3 年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;④对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不接受其投标;3.不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人;4.本次招标不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人或其 上级单位列入限制交易供应商名单的投标人;
(8)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产商出具的授权函(原件)或投标物资生产商销售代理证明,或其他能够证明投标物资合法来源的资料。生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标,生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施;
②不接受联合体投标;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;投标人须具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施。施工单位所属集团公司的内部单位不能参与本集团公司项目物资包件的投标。
4.2.3水泥包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》(许可范围内含投标物资);
(3)生产能力要求:投标物资生产商须具备年产水泥产品100万吨以上的生产能力,生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定。且拥有自己的独立矿山、熟料生产基地,采用新型干法旋窑水泥生产线,稳定生产一年及以上;不接受粉磨站投标。有一年及以上长期煤炭供应协议。其中低碱水泥包件生产商需具备低碱水泥(碱含量不超过 0.60%)生产能力且稳定生产一年及以上;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人近三年(2019-2021年)经注册会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告及相关报表,期间注册的新公司,提供成立后的审计报告及相关报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(铁建设〔2010〕255号)、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2018)、《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)等标准要求且达到最新的国家或行业质量标准;须提供具有CMA或CNAS认证的检验、检测机构依据现行铁路标准出具的近一年投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于贰份, 其中至少包含壹份所代理产品的铁路供货业绩(须提供中标通知书、合同复印件及履约良好的相关证明材料,以合同签订日期为准);投标人如为生产商或其销售公司,可提供所授权的代理商的相关业绩证明材料;
(7)履约信用要求:1.投标人未处于禁止或取消投标状态;2.投标人不得存在的其他情形: ①因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购活动的;②投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的; ③自投标文件递交之日起前3年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;④对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不接受其投标;3.不接受通过“信用中国”网站查询相关主体为失信被执行人的投标人;4.本次招标不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人或其 上级单位列入限制交易供应商名单的投标人;
(8)其他要求:
代理商须提供满足本资格条件要求的生产商出具的针对投标包件唯一授权函原件(生产商资格声明及授权函须加盖生产商鲜章),且生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;投标人须具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施。代理商中标后未经招标人书面同意不得供应授权厂家以外厂家的水泥,否则招标人取消其中标候选人资格,其投标保证金和履约保证金不予退还,且本次所代理的授权生产商和投标人均不能参加再次组织的招标。满足中国国家铁路集团有限公司规定的其他条件;不接受联合体投标。施工单位所属集团公司的内部单位不能参与本集团公司项目物资包件的投标。
4.2.4柴油包件
(1)营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人组织,具备招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标人须具有合法有效的《危险化学品经营许可证》(许可范围内含拟投标物资)及《危险品道路运输许可证》(属于委托营运的由受托方提供,须提供运输代理协议复印件);
(3)生产能力要求:投标物资生产商为中石油、中石化、中海油、延长石油等或具备同等生产能力要求并提供符合国标要求的产品;
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;须提供投标人2020-2021年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表,期间的新公司须提供成立后的财务报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;
(5)质量保证能力要求:投标物资质量符合或高于国家现行标准;须提供近一年投标物资质量检验报告;
(6)供货业绩要求:须提供投标人近三年(2020-2022年)投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩要求证明至少2份(须提供合同复印件,以合同签订日期为准),投标人为近一年注册的新公司可以不提供供货业绩要求证明;投标物资生产商或其销售公司投标不受业绩限制;
(7)履约信用要求:投标人近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内;投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人;投标人不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内,以及被招标人列为风险警示合作名录的供应商范围内;
(8)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产商出具的授权函(原件)或投标物资生产商销售代理证明,或其他能够证明投标物资合法来源的资料。生产商不得与其销售公司共同参与同一包件的投标,生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产商或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并提供相关方案及措施;
②不接受联合体投标;法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司存在控股、管理关系的,不得参与同一个包件投标。
5.招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者,请于2023 年1月1至 2023年1月3,每日8 时00分至12时00分,14时00分至17时30分(北京,下同),购买招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 秦山北团初心之路共富项目招标公告 2024-09-19
- 泗阳闸站管理所仓库2加固修缮竞争性磋商公告 2024-09-19
- 上杭县庐丰畲族乡Y182上上线(梅子坑至章金段)公路工程招标公告 2024-09-19
- 镜湖区袁泽桥主沟等关联水系汇水片区雨污混接整治项目招标公告 2024-09-19
- 西安医学院第一附属医院员工宿舍整体修缮工程竞争性磋商公告 2024-09-19
- 丹景山镇丹景村森林防火通道建设项目采购公告 2024-09-19
- 锦绣华府全过程工程咨询服务招标公告 2024-09-19
- 佛子岭水库管理区缺陷治理的竞争性磋商公告 2024-09-19
- 2024-中核北方-实物保护有效性评估采购公告 2024-09-19
- 2024年中国联通数科云事业部文印服务(第二批)集中采购项目二次比选公告 2024-09-19
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告