协作后台和安全管理系统技术开发服务项目招标公告
日期:2023-01-19
收藏项目
协作后台和安全管理系统技术开发服务项目招标公告
本招标项目为协作后台和安全管理系统技术开发服务项目,(招标编号:TXZB-GSDX2023-022),招标人为中电万维信息技术有限责任公司,项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。
1.项目概况与招标内容
1.1项目概况
为了更好满足不同用户需求,适应公司产业化快速发展需要,拟采购一套协作后台和安全管理系统。
本项目采购预估金额210万元(含税6%)。
1.2招标内容
本次招标的规模、采购内容、数量及主要技术要求、服务地点及技术开发服务工期具体如下:
注册后查看
1.3规定本项目不划分标包。
1.4本项目设置最高投标限价,最高投标限价为210万元人民币(含税),投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
2.投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的,应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.1.3投标人能够为本项目开具增值税专用发票,须满足下列两个条件之一:
(1)提供一般纳税人证明材料(证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图);
(2)提供开具增值税专用发票承诺函
2.1.4本项目不接受联合体投标。(以非联合体申明为准)。
2.1.5本项目中标后不允许分包转包。(以提供的承诺书为准)。
2.2投标人不得存在下列情形之一
投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2020年2月1
起)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2018年2月1
起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2018年2月1
起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准) ,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的,投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
(10)法律法规、招标文件限定的其他情形。
以承诺函及第(6)(7)(8)项网站查询截图加盖单位公章为准
2.3投标产品资格要求:/。
2.4投标产品制造商(集成商、软件开发商、软件著作权人等)资格要求:/。
2.5评价检测:/。
2.6法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取
: 2023年1月2
9时00分至2023年2月
18时00分(北京
,下同)。
本招标项目为协作后台和安全管理系统技术开发服务项目,(招标编号:TXZB-GSDX2023-022),招标人为中电万维信息技术有限责任公司,项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。
1.项目概况与招标内容
1.1项目概况
为了更好满足不同用户需求,适应公司产业化快速发展需要,拟采购一套协作后台和安全管理系统。
本项目采购预估金额210万元(含税6%)。
1.2招标内容
本次招标的规模、采购内容、数量及主要技术要求、服务地点及技术开发服务工期具体如下:
序号 |
涉及的主要评估产品品类 |
采购内容 |
技术要求 |
数量 |
服务地点 |
技术开发服务工期 |
1 |
CP01256 (其他业务平台软件) |
协作后台和安全管理系统技术开发服务 |
详见招标文件 |
/ |
甘肃兰州 |
合同签订后30天内,中标人完成软件部署及系统调测工作,具备上线条件 |
1.3规定本项目不划分标包。
1.4本项目设置最高投标限价,最高投标限价为210万元人民币(含税),投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
2.投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的,应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.1.3投标人能够为本项目开具增值税专用发票,须满足下列两个条件之一:
(1)提供一般纳税人证明材料(证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图);
(2)提供开具增值税专用发票承诺函
2.1.4本项目不接受联合体投标。(以非联合体申明为准)。
2.1.5本项目中标后不允许分包转包。(以提供的承诺书为准)。
2.2投标人不得存在下列情形之一
投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2020年2月1
(6)在最近五年内(自2018年2月1
(7)在最近五年内(自2018年2月1
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准) ,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的,投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
(10)法律法规、招标文件限定的其他情形。
以承诺函及第(6)(7)(8)项网站查询截图加盖单位公章为准
2.3投标产品资格要求:/。
2.4投标产品制造商(集成商、软件开发商、软件著作权人等)资格要求:/。
2.5评价检测:/。
2.6法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 湖南铁塔2025年设计服务(增补)项目招标公告 2025-04-06
- 中国铁塔湘西自治州分公司2025-2026年湘西电信消防站址优化综合服务项目招标公告 2025-04-05
- 中国铁塔湘西自治州分公司2025-2026年湘西电信消防站址优化综合服务项目变更公告 2025-04-05
- 智慧药监一体化应用项目疫苗追溯监管系统采购竞争性谈判公告 2025-04-04
- 智慧药监一体化应用项目在线培训考试系统采购竞争性谈判公告 2025-04-04
- 团风县总医院智慧医院云影像系统建设项目(第二次)招标公告 2025-04-03
- 中国电信鄞州分公司2025年物联网模组采购项目招标公告 2025-04-03
- 中节能(保定)环保能源有限公司厂内空调系统维修和保养服务采购公告 2025-04-03
- 中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程项目制氢站系统设备采购公告 2025-04-03
- 中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程项目锅炉补给水处理系统设备采购公告 2025-04-03
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 中宁县公安局城区居民小区出入口和农村重点地区视频设备采购项目招标公告
- 广东松山职业技术学院智慧校园--网络安全建设项目招标公告
- 吴忠市国民经济和社会发展“十五五”规划及重大课题研究、现代服务业发展“十五五”规划项目招标公告
- 银川市城市运行管理服务平台采购项目二次项目招标公告
- 广州中医药大学第三附属医院小额零星工程施工单位采购项目竞争性磋商公告
- 广东省第二荣军优抚医院信息化建设项目(采购包二)招标公告
- 县以上建成区0﹒1米航摄影像获取及数字正射影像图制作2025招标公告
- 2025年安徽省创优营商环境为企服务第三方评估项目2025招标公告
- 省党风廉政教育基地三期工程家具类采购2025招标公告
- 智能解译样本库和地物光谱库建立技术服务2025招标公告