中铁城建集团第一工程有限公司安装装潢分公司(方舱医院)(电线、电缆、PVC线槽)采购招标公告
日期:2023-02-15
收藏项目
中铁城建集团第一工程有限公司安装装潢分公司 (方舱医院)(电线、电缆、PVC线槽)采购招标公告
1.招标条件本招标项目晋阳湖国际汇展中心方舱医院项目建设资金已落实,项目业主为太原住建局建管中心,招标人为中铁城建集团第一工程有限公司安装装潢分公司。本项目所需的电线、电缆、PVC线槽采购已具备招标条件,现进行公开招标。
2.招标依据
2.1 《中华人民共和国招标投标法》
2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令)
2.3 《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委27号令)
2.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委第12号令)
3.项目概况与招标内容
3.1 工程名称:建设规模:本工程为山西国际展览中心方舱医院,“方舱式”临时应急医疗救治场所。
建设地点:山西省太原市长风西街以南,煤炭交易中心展览中心。
总建筑面积:51696㎡,其中改造面积为42474㎡,新建医疗单元面积1926㎡,新建厕所建筑面积:432㎡,共设2500个床位,排风净化系统等,设有接诊室、CT扫描室、紧急抢救室、呼吸标本采集室、检查室、核酸检测室、医护人员办公室等。
3.3付款方式及比例:甲方付款前乙方必须先出具真实、有效的发票,甲方在确认发票无误后付款。付款方式:乙方自愿接受甲方指定的任一付款方式(包括不限于银行转账、商业承兑汇票(一年期)、银行承兑汇票(一年期)、E信通(一年期)、铁建银信(一年期)、云信(一年期)、国内信用证(一年期)、保理或类似供应链(一年期)等),任何情况(包括不限于项目在建、停(缓)建、总承包合同或本合同解除或者中止、终止等,本合同发生诉讼或发生纠纷等情况)下,乙方都承诺自愿接受甲方指定的上述任一付款方式,且不提出任何异议及 附加条件,若乙方将票据及非银行转账等付款凭证金额贴现,乙方自愿承担全部贴现息费用。若甲方采用国内信用证(一年期)、保理或类似供应链(一年期)等方 式付款的,乙方自愿承担办理国内信用证(一年期)、保理或类似供应链(一年期)的全部手续费用(若建设单位通过保理或类似供应链融资方式付款向甲方付款 的,乙方也自愿承担建设单位办理该保理或类似供应链融资付款方式的全部手续费用)。(法院或者仲裁调解文书中、判决文书生效中,乙方同意写入本条款约定的 全部票据付款方式,履行中也完全同意接受甲方按本条款约定的任一票据付款方式履行付款义务,且甲方不承担任何贴息、利息等额外成本,乙方自愿承诺不因甲方 付款方式(票据)问题申请强制执行或计算贴息或者利息)。
按月结算,货物到场验收合格后30个工作日内支付结算金额的60%, 总承包合同范围内的全部工程竣工验收合格后30个工作日内付至已结算金额的80%,甲方与发包方(建设单位)竣工结算完成后30个工作日内付至本合同结算 金额的95%,剩余5%的质保金,在竣工验收合格满2年后无息付清。乙方自愿承担由于发包人(建设单位)不能按总承包合同约定向甲方计价、结算、付款的风 险,任何情况下(包括不限于工程正常施工、停建、缓建,总承包合同及本合同中止、解除、终止、纠纷等情况)因发包人(建设单位)未按照总承包合同履约导致 甲方不能按时足额支付本合同费用时,乙方完全自愿同意甲方有权延期付款至发包人(建设单位)资金拨付到位为止,且乙方自愿免除甲方任何违约责任(免除的费 用包含不限于违约金、逾期利息、律师费、差旅费、保函费、保全费、案件受理和处理费、执行费等额外费用,并且因国有企业不存在资产保全的紧迫性和必要性, 乙方自愿承诺放弃使用司法保全措施)。
3.4招标方式:公开招标。
4.投标人资格要求
4.1 投标人具体资格要求详见招标公告附表1。
4.2 本次招标不接受联合体投标。
4.3 法定代表人为同一个人,或母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时投标。
4.4 投标人不得是相应工程标段承包人或者承担本项目的设计、监理单位的子公司及控股公司,或其它利益相关人。
4.5 投标人未被列入《中国铁建选择合作方风险警示名录》或《中铁城建集团有限公司不宜合作供应商名单》。
5.资格审查方法及评标方法
5.1 本次投标人的资质审查采用资质后审的方式。
5.2 评标方法采用经评审的最低投标价法。
6.招标文件的获取
6.1 凡有意参加投标者,请于2023年2月1至2023年2月2,每日8时至12时,15时至18时(北京,下同),注册后查看购买招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 陕西渭河重化工有限责任公司—动力车间3#锅炉旋风分离器吊挂式中心筒更换项目询比-采购公告 2024-09-19
- 中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240918021-91LED驱动电源-采购公告 2024-09-19
- 中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240918021-89防爆堵头/母线夹/配电柜观察窗-采购公告 2024-09-19
- 中盐内蒙古化工股份有限公司-中盐化工zywj20240918021-90双电源开关-采购公告 2024-09-19
- 中钨高新2024年9月赣北钨业电缆询价书XYF072 2024-09-19
- 中钨高新2024年9月新田岭钨业电缆询价书XYF070 2024-09-19
- 中钨高新2024年9月柿竹园公司电缆询价书XYF071 2024-09-19
- 唐山冀东机电设备有限公司电缆计划(9.19磐石——紧急)竞争性谈判公告 2024-09-19
- 广西公司藤县公司国能藤县宁康风电二期项目勘察设计招标公告 2024-09-19
- 中铁十四局集团有限公司设备物资采购分中心就京哈高速绥盘段第一标段项目经理部施工所需玄武岩碎石组织集中采购。招标公告 2024-09-19
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 郑州裕中能源有限责任公司2024年2号机组C修阀门维修公开比价公告变更
- 山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿用液压锚杆钻车项目招标公告
- 福建省产品质量检验研究院卧式拉力机高温箱等试验设备采购项目(四次)招标公告
- 重庆万州综合保税区海关监管设施设备及信息化系统运维服务项目比选公告
- 万州经开区基础设施及配套用房完善工程之综保区行车停泊改造-钢结构专业分包竞争性比选公告
- 张家港沙洲电力有限公司码头生产安全事故应急预案编制服务
- 中国电子科技集团公司第十一研究所搜索跟踪系统性能测试系统招标公告
- 广东省四会监狱警察职工体检服务项目(2024年)招标公告
- 江苏神马电力股份有限公司光伏支架招标