建始县闸木水、木桥河、渡浪沟饮用水水源地保护项目监理服务磋商公告
日期:2023-05-15
收藏项目
1. 竞争性磋商公告
4. 一、项目基本情况
5. 1、项目编号:HB
6. 2、项目名称:建始县闸木水、木桥河、渡浪沟饮用水水源地保护项目监理服务
7. 3、采购方式:竞争性磋商
8. 4、预算金额:20.16(万元)
9. 5、最高限价:20.16(万元)
10. 6、采购需求:本建设项目包括隔离防护设施建设工程、环境问题整治与生态修复工程、风险源应急防护工程、视频监控系统工程等。建设工期为36历天;需采购承担自该项目监理合同签订之日起至该工程最终验收保修期满为止的监理服务机构。
11. 7、合同履行期限:730(含缺陷责任期12个月)日历天
12. 8、本项目(是/否)接受联合体投标:否
13. 9、是否可采购进口产品:否
14. 10、本项目(是/否)接受合同分包:否
15. 11、本项目(是/否)专门面向中小微企业:是
16. 12、面向中小微企业的类型为:中小微企业
17. 二、申请人的资格要求
18. 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
19. (1)具有独立承担民事责任的能力;
20. (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
21. (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
22. (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
23. (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
24. (6)法律、行政法规规定的其他条件。
25. 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
26. 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。
27. 4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
28. 5、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为专门面向中小微企业。落实政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)政策。供应商应提供《中小企业声明函》,未提供《中小企业声明函》的企业其响应文件将被否决。
29. 6、本项目的特定资格要求:
30. (1)磋商申请人须具备由水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质,且在有效期内;
31. (2)拟派本项目总监理工程师须具有水利工程专业注册监理工程师执业资格,且被申请单位聘任为总监理工程师;其他主要监理人员应具有相应资格证书,且社会保险缴费单位应是磋商申请单位。(须提供近3个月缴纳社保的凭证或提供官方网页人员社保查询明细表,查询网站截图须加盖单位公章)
32. (3)根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”(恩施州人社函〔2017〕35号)规定,磋商申请人自响应文件递交截止时,未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形(磋商申请人应作出承诺,否则磋商申请人的磋商申请将被拒绝)
33. (4)未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页查询截图并加盖公章);
34. 三、获取采购文件
35. 1、:2023年05月1至2023年05月20 日,每天08:30至12:00,14:30至17:30(北京,法定节假日除外)
2. 项目概况 3. 建始县闸木水、木桥河、渡浪沟饮用水水源地保护项目监理服务采购项目的潜在磋商申请人应获取采购文件,并于2023年05月209点00分(北京)前提交响应文件。 |
5. 1、项目编号:HB
6. 2、项目名称:建始县闸木水、木桥河、渡浪沟饮用水水源地保护项目监理服务
7. 3、采购方式:竞争性磋商
8. 4、预算金额:20.16(万元)
9. 5、最高限价:20.16(万元)
10. 6、采购需求:本建设项目包括隔离防护设施建设工程、环境问题整治与生态修复工程、风险源应急防护工程、视频监控系统工程等。建设工期为36历天;需采购承担自该项目监理合同签订之日起至该工程最终验收保修期满为止的监理服务机构。
11. 7、合同履行期限:730(含缺陷责任期12个月)日历天
12. 8、本项目(是/否)接受联合体投标:否
13. 9、是否可采购进口产品:否
14. 10、本项目(是/否)接受合同分包:否
15. 11、本项目(是/否)专门面向中小微企业:是
16. 12、面向中小微企业的类型为:中小微企业
17. 二、申请人的资格要求
18. 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
19. (1)具有独立承担民事责任的能力;
20. (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
21. (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
22. (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
23. (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
24. (6)法律、行政法规规定的其他条件。
25. 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
26. 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。
27. 4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
28. 5、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为专门面向中小微企业。落实政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)政策。供应商应提供《中小企业声明函》,未提供《中小企业声明函》的企业其响应文件将被否决。
29. 6、本项目的特定资格要求:
30. (1)磋商申请人须具备由水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质,且在有效期内;
31. (2)拟派本项目总监理工程师须具有水利工程专业注册监理工程师执业资格,且被申请单位聘任为总监理工程师;其他主要监理人员应具有相应资格证书,且社会保险缴费单位应是磋商申请单位。(须提供近3个月缴纳社保的凭证或提供官方网页人员社保查询明细表,查询网站截图须加盖单位公章)
32. (3)根据“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”(恩施州人社函〔2017〕35号)规定,磋商申请人自响应文件递交截止时,未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形(磋商申请人应作出承诺,否则磋商申请人的磋商申请将被拒绝)
33. (4)未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页查询截图并加盖公章);
34. 三、获取采购文件
35. 1、:2023年05月1至2023年05月20 日,每天08:30至12:00,14:30至17:30(北京,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 江西省人民医院采购车辆租赁服务项目第三次招标公告 2024-09-28
- 巴彦县水务局巴彦县农村供水保障工程(2024年度)监理采购竞争性磋商公告 2024-09-28
- 武邑县应急物资储备库建设项目EPC监理招标公告 2024-09-28
- 南昌县南昌县东新乡人民政府物业管理项目招标公告 2024-09-28
- 子长采油厂新庄集输站注水能力提升工程监理采购公告 2024-09-28
- 青岛中心城市-项目小业主物业费业务外包招标公告 2024-09-28
- 同江市商务和口岸局同江市铁路口岸集中监管场所和换装场封闭工程项目社会稳定风险分析及评估报告编制服务竞争性磋商公告 2024-09-28
- 同江市商务和口岸局同江市铁路口岸进口危化品铁路专用线建设项目初步设计评审服务竞争性磋商公告 2024-09-28
- 烟台建鼎置业有限公司鹿鸣南区项目全过程造价咨询竞争性磋商公告 2024-09-28
- 锦龙物业2024年物业、环卫、绿化零星维修(一期)劳务招标公告 2024-09-28
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 吉林日报社(吉林日报报业集团)2024年6-8月份印刷专用新闻纸采购招标公告
- 吉林省文物考古研究所吉林省围子里遗址龙岗遗址考古勘探项目招标公告
- 长春大学物业(含保洁、绿化)托管服务项目(2次招标)招标公告
- 2024年IT技术人员代维服务项目(电视制作网)招标公告
- 广东省第一荣军优抚医院中心供气系统升级改造项目三次招标公告
- 国家公园宣传推广招标公告
- 广东省从化监狱2024-2025年警察职工餐厅物资采购项目招标公告
- 氧化扩散炉等设备采购(三次)招标公告
- 2024年度福建省电子口岸公共平台(省国际贸易单一窗口)运维服务项目公开招标招标公告
- 福建省山洪灾害气象(风险)预报预警服务及社会化发布支撑公开招标招标公告