1.招标条件
本招标项目襄阳工务段2023年襄阳工务段铁路桥涵增设限高防护架工程已由中国铁路武汉局集团有限公司计划统计部以《计划统计部关于襄阳工务段铁路桥涵增设限高防护架工程可行性研究报告的批复》(武项审187号)批准建设，项目业主为中国铁路武汉局集团有限公司，建设资金来自2023年技术改造资金，项目出资比例为100%，招标人为中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工务段，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 本招标项目的建设地点：襄阳工务段管内汉丹线、焦柳线、小厉线及襄阳枢纽、襄渝线。
2.2 本招标项目的建设规模：
标段一：襄渝线桥涵增设限高防护架工程，共计22处桥涵/41座限高防护架；
标段二：汉丹、焦柳、小厉及其他线桥涵增设限高防护架工程，共计28处桥涵/53座限高防护架。
2.3 本招标项目的计划工期：总工期12历天。
2.4 本招标项目的招标范围：包含工程量清单中所有工作量。
2.5 本招标项目的标段划分：分为2个标段，标段号：
一标段：WHTL-GWXT-2023-233-001（襄渝线桥涵增设限高防护架工程（一标段）：共计22处桥涵/41座限高防护架）；
二标段：WHTL-GWXT-2023-233-002（汉丹、焦柳、小厉及其他线桥涵增设限高防护架工程（二标段）：共计28处桥涵/53座限高防护架）。
2.6 其他：本项工程中标公司自行承担施工所需一切施工材料、工机具等，如需要我段提供工具、机具、施工材料，做出具体说明，以最终验工计价为准。
3.投标人要求
3.1 资格要求：
（1）在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照，投标人须具备增值税一般纳税人资格。
（2）具有建筑工程施工总承包三级及以上或铁路工程施工总承包三级及以上资质证书。
（3）具备有效的安全生产许可证。
（4）近5年内（递交投标文件之日起前5年内，以合同签订为准）具有已完工铁路营业线限高架增设或整治施工1个及以上业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（5）没有被暂停或取消投标资格。
（6）近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近3年内（递交投标文件之日起前3年内）不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在失信行为或被限制投标的不良行为。
（7）标段一：襄渝线桥涵增设限高防护架工程，投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中襄阳工务段准入的C级及以上施工单位或局内所有B级及以上施工单位；标段二：汉丹、焦柳、小厉及其他线桥涵增设限高防护架工程，投标人须为中国铁路武汉局集团有限公司段管工程管理信息平台合格施工队伍库中襄阳工务段准入的B级及以上施工单位或局内所有A级施工单位。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3由于施工工期等因素，同工期襄阳工务段桥涵专业工程，每个标段所有投标人均可参加投标，一个投标人最多只允许被推荐为一个标段的第一中标候选人，如有一个以上的标段综合得分排名均第一，由评审专家优先选择标的额大的标段推荐为第一中标候选人，同时放弃其他标段的中标候选人推荐，由第二名替补。
3.4 资格审查方式：资格后审。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年5月2至2023年5月 2（北京，下同）在注册后查看下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止（投标截止，下同）为2023年5月39时00分。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：刘欣
电话：010-56240287
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn