中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行国奥村网点原址装修项目施工招标公告
日期:2023-06-01
收藏项目
1.招标条件
中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行国奥村网点原址装修项目已批准建设,招标人(项目业主) 为中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行,建设资金来自国有投资(国有企业自筹),项目出资比例为100%。工程已具备招标条件,现对该工程的施工进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1 本工程的建设地点:注册后查看
2.2 本工程的建设规模:670㎡,合同估算价:2,350,665.17元
2.3 本工程的计划工期: 69 日历天
2.4 招标范围:图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行国奥村网点原址装修项目的内容,详见图纸、清单。
2.5 其他:无
3.投标人资格要求
3.1 本工程招标要求投标人须满足如下资格条件:
1).具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织。
2).本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级(含)以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理(如北京地区以外的企业参与,项目经理具有建筑工程一级建造师执业注册证书);外地来京建筑企业在办理进京备案时,应当一并办理注册建造师备案手续,已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
3).投标人在最近三年(以法院判决书落款日期为准)的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
4).在最近三年内与工商银行的项目合作过程中,没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件,并且未被列入中国工商银行不良行为供应商的禁入名单。
5).近三年(2020年-2022年度)净利润至少两年不为负数,须提供经会计师事务所审计的审计报告。
6). 有依法缴纳税收的良好记录,提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明。
7).有依法缴纳社会保障资金的良好记录,提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。
8).本次招标采用失信被执行人否决性惩戒方式。
3.2 本工程招标不接受联合体投标。
3.3 其他要求:投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,提供书面承诺函加盖公章。
4.信誉要求
4.1 本工程招标采用失信被执行人 否决性 惩戒方式。
4.2 其他要求:无
5.招标文件的获取
4.1 购买:自2023年6月起至2023年6月(9时至11时,13时至16时)
招标文件售价:人民币500元/本,售后不退。
中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行国奥村网点原址装修项目已批准建设,招标人(项目业主) 为中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行,建设资金来自国有投资(国有企业自筹),项目出资比例为100%。工程已具备招标条件,现对该工程的施工进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1 本工程的建设地点:注册后查看
2.2 本工程的建设规模:670㎡,合同估算价:2,350,665.17元
2.3 本工程的计划工期: 69 日历天
2.4 招标范围:图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行国奥村网点原址装修项目的内容,详见图纸、清单。
2.5 其他:无
3.投标人资格要求
3.1 本工程招标要求投标人须满足如下资格条件:
1).具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织。
2).本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级(含)以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理(如北京地区以外的企业参与,项目经理具有建筑工程一级建造师执业注册证书);外地来京建筑企业在办理进京备案时,应当一并办理注册建造师备案手续,已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
3).投标人在最近三年(以法院判决书落款日期为准)的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
4).在最近三年内与工商银行的项目合作过程中,没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件,并且未被列入中国工商银行不良行为供应商的禁入名单。
5).近三年(2020年-2022年度)净利润至少两年不为负数,须提供经会计师事务所审计的审计报告。
6). 有依法缴纳税收的良好记录,提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明。
7).有依法缴纳社会保障资金的良好记录,提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。
8).本次招标采用失信被执行人否决性惩戒方式。
3.2 本工程招标不接受联合体投标。
3.3 其他要求:投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,提供书面承诺函加盖公章。
4.信誉要求
4.1 本工程招标采用失信被执行人 否决性 惩戒方式。
4.2 其他要求:无
5.招标文件的获取
4.1 购买:自2023年6月起至2023年6月(9时至11时,13时至16时)
招标文件售价:人民币500元/本,售后不退。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 甘肃嘉峪关某部食堂维修改造项目竞争性谈判公告 2024-09-23
- 装饰改造工程招标公告 2024-09-23
- 河南格瑞碳资源管理有限公司办公区域装修改造项目二次谈判公告 2024-09-23
- 浙南科技城龙水单元YB-04-A-10a地块转化医学研究基地建设工程(A期)质量检测的招标公告 2024-09-23
- 城建公司-泰安市30万吨功能纸基及辅助材料建设项目(EPC)-商品混凝土-采购项目公告 2024-09-23
- 甘肃省嘉峪关市某部食堂维修改造项目招标公告 2024-09-23
- 佛山市南海区第八人民医院改扩建工程项目完善用地确权手续技术服务招标公告 2024-09-23
- 铁道党校①号楼屋面防水局部维修项目采购公告采购公告 2024-09-23
- 繁昌农商银行城北.荻港.孙村.新林.横山支行装饰改造工程竞争性谈判公告 2024-09-23
- 国能(北京)综合管理服务有限公司鼓楼办公区装饰装修零星维修服务招标公告 2024-09-23
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 吉林财经大学档案馆搬迁项目二次招标公告
- 广东省政务服务和数据管理局政务信息化立项设计咨询服务(2024年)项目标段一三次招标公告
- 广东医科大学与高州市人民医院共建实验动物中心项目招标公告
- 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司网络通信系统建设采购招标公告
- 河南龙宇国际贸易有限公司涂层复合钢管、弯头及三通采购招标公告
- 宁夏警官职业学院数字安防实训室建设项目项目招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅宁夏禁毒科普教育基地升级布展服务项目项目招标公告
- 六盘山实验室智能制造工业软件开发工具及设备采购项目项目招标公告
- 华南师范大学汕尾校区图书馆设备设施及家具采购项目招标公告
- 广东省广州监狱2024-2026年度物业管理服务项目招标公告