中国电信股份有限公司荆州分公司公安县全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台比选公告
日期:2023-06-07
收藏项目
本比选项目为【中国电信股份有限公司荆州分公司公安县全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台项目】。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:中国电信股份有限公司荆州分公司公安县全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台项目。
1.2 采购内容及标包划分:主要建设教育系统食安监控指挥中心与监管平台 1 处,103 所学校建设主体端应用平台。具体建设内容包括:基础硬件、监管端应用平台、主体端应用平台和公众移动端应用平台等。本项目划分为两个标包,不允许重复中选。
标包一:基础硬件、学校明厨亮灶系统实施安装、监管端应用平台、系统平台对接服务等内容,预估规模含税2,921,560.809元(其中设备部分358,840.80元,平台服务部分2,562,720.009元);
标包二:主体端应用平台和公众移动端应用平台等内容,预估规模含税330,000.00元。
涉及的主要评估产品品类:CP01720系统集成服务
1.3 服务地点:湖北省荆州市指定地点。
1.4 工期:合同签订之日起60个日历日内完成所需内容的采购、安装调试、人员培训、试运行、报检验收等全部相关工作。
1.5 服务期限:自合同签订之日起3年。
1.6 本项目设置最高参选限价,标包一最高限价为含税2,921,560.81元(其中设备部分358,840.80元,平台服务部分2,562,720.009元),标包二最高限价为含税330,000.00元,参选人报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2 参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同申请人,不得参加同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.3 本项目不接受联合体参选,不允许转包和违法分包。
2.4 参选人须具备2020年1月至参选截止类似项目业绩。业绩须提供合同或框架协议,合同须提供关键页复印件(首页,金额页、签字盖章页);如提供框架协议,除需要提供框架协议外还必须提供相应的订单或其他证明材料,单项合同以合同签订为准,框架协议以订单或其他证明材料为准。资料不全、评选委员会无法确定业绩的不予认可。
2.5 参选人能够或承诺能够为本项目开具增值税专用发票。(须提供证明材料或承诺函)
2.6 参选人不得存在下列情形:
(1) 为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内 [参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9) 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10) 为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11) 为本比选项目的代建人;
(12) 为本比选项目的比选代理机构;
(13) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16) 【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17) 法律法规、比选文件限定的其他情形。。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:请于2023年6月09时00分至2023年6月17时00分(北京,下同)。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:中国电信股份有限公司荆州分公司公安县全县学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台项目。
1.2 采购内容及标包划分:主要建设教育系统食安监控指挥中心与监管平台 1 处,103 所学校建设主体端应用平台。具体建设内容包括:基础硬件、监管端应用平台、主体端应用平台和公众移动端应用平台等。本项目划分为两个标包,不允许重复中选。
标包一:基础硬件、学校明厨亮灶系统实施安装、监管端应用平台、系统平台对接服务等内容,预估规模含税2,921,560.809元(其中设备部分358,840.80元,平台服务部分2,562,720.009元);
标包二:主体端应用平台和公众移动端应用平台等内容,预估规模含税330,000.00元。
涉及的主要评估产品品类:CP01720系统集成服务
1.3 服务地点:湖北省荆州市指定地点。
1.4 工期:合同签订之日起60个日历日内完成所需内容的采购、安装调试、人员培训、试运行、报检验收等全部相关工作。
1.5 服务期限:自合同签订之日起3年。
1.6 本项目设置最高参选限价,标包一最高限价为含税2,921,560.81元(其中设备部分358,840.80元,平台服务部分2,562,720.009元),标包二最高限价为含税330,000.00元,参选人报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2 参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同申请人,不得参加同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.3 本项目不接受联合体参选,不允许转包和违法分包。
2.4 参选人须具备2020年1月至参选截止类似项目业绩。业绩须提供合同或框架协议,合同须提供关键页复印件(首页,金额页、签字盖章页);如提供框架协议,除需要提供框架协议外还必须提供相应的订单或其他证明材料,单项合同以合同签订为准,框架协议以订单或其他证明材料为准。资料不全、评选委员会无法确定业绩的不予认可。
2.5 参选人能够或承诺能够为本项目开具增值税专用发票。(须提供证明材料或承诺函)
2.6 参选人不得存在下列情形:
(1) 为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内 [参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9) 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10) 为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11) 为本比选项目的代建人;
(12) 为本比选项目的比选代理机构;
(13) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14) 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16) 【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17) 法律法规、比选文件限定的其他情形。。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:请于2023年6月09时00分至2023年6月17时00分(北京,下同)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- PE防雨布、标识牌等采购公告(淮北涣城发电有限公司)招标公告 2024-09-19
- 海上风电大部件产业园及ATV赛车场、长安工业坊物业服务项目招标公告 2024-09-19
- 华润电力(贺州)有限公司#2汽轮机综合提效改造设备监造服务公告 2024-09-19
- 济南泉永印务有限公司轮转胶印机配套电缆采购项目(电子招投标)招标公告 2024-09-18
- 大唐国际大唐故城新能源有限公司50MW风电项目塔架(混塔)设计及制造供货采购招标公告 2024-09-18
- 五道江锅炉房燃煤采购项目招标公告 2024-09-18
- 某部门诊电力增容改造工程项目(第二次)竞争性谈判公告 2024-09-18
- 中铁二十局集团有限公司包银高铁工程项目经理部河砂、级配碎石采购竞争性谈判公告 2024-09-18
- 安徽建工建工三建建工三建蚌埠分公司五河县新能源新材料产业园项目轻质墙板分包标段1招标公告 2024-09-18
- 中国电信绥化分公司2024年汽油静音发电机组采购项目招标公告 2024-09-18
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 郑州裕中能源有限责任公司2024年2号机组C修阀门维修公开比价公告变更
- 山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿用液压锚杆钻车项目招标公告
- 福建省产品质量检验研究院卧式拉力机高温箱等试验设备采购项目(四次)招标公告
- 重庆万州综合保税区海关监管设施设备及信息化系统运维服务项目比选公告
- 万州经开区基础设施及配套用房完善工程之综保区行车停泊改造-钢结构专业分包竞争性比选公告
- 张家港沙洲电力有限公司码头生产安全事故应急预案编制服务
- 中国电子科技集团公司第十一研究所搜索跟踪系统性能测试系统招标公告
- 广东省四会监狱警察职工体检服务项目(2024年)招标公告
- 江苏神马电力股份有限公司光伏支架招标
- 广州中医药大学第一附属医院采购高档彩色多普勒超声诊断系统项目招标公告