1.招标条件
本招标项目遂川巾石智慧风电场项目储能电站施工标段（V标段）(项目名称)已由遂川县发展和改革委员会批准建设，工程核准（备案）批复文号：2305-360827-04-01-838867，项目业主为遂川联能风电有限公司，建设资金：业主自筹(资金来源)，招标人为遂川联能风电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的储能电站施工总承包标段（V标段）进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况
遂川巾石智慧风电场（以下简称遂川巾石风电场）位于江西省吉安市遂川县东南部山脊，场址位于吉安遂川县和赣州市南康区交界区域，场址北至遂川县泉江镇，南至遂川县与南康区交界区域，西至遂川县城东南面山脊，东至G45“大广高速”。总体规划场址主要设计遂川县巾石乡、泉江镇、珠田乡及枚江镇。场址西侧距离西面遂川县城区直线距离约5km。
2.2工程规模
本风电场内建设1座23MW/23MWh储能站。
2.3计划工期
开工日期：暂定2023年7月2前（实际开工日期以开工令为准），竣工日期：2023年10月2，工期：9历天。
2.4招标范围
储能站土建施工及电气安装工程，包括但不仅限于：储能站电气设备、站用电设备、储能站站内电力电缆及控制电缆敷设；设备防雷接地及明敷接地设施等的装卸、转运、储存、保管、安装、试验、调试、启动及试运行直至移交发包人的全部工作，并参加建设单位组织的设备的出厂验收和试验；进站道路施工及储能电站的土建施工、设备基础施工，储能电池舱就位、PCS舱安装就位、电缆敷设、电缆头制作、施工所需的主材和辅材的采购、电网公司验收及消防验收、储能站并网后性能试验、承包范围内的施工、水保绿化、调试、试验、验收等直至工程竣工验收及保修期结束全部施工相关工作。具体详见技术规范。
2.5质量要求：符合国家及行业现行相关标准，符合遂川联能风电有限公司达标投产要求。
3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，须具备完成相应招标项目的能力，并在人员、设施设备、资金、资格等方面具有保障如期交付等承担招标项目的能力。
3.2联合体投标：本批次不接受联合体投标。
3.3本次招标不接受代理商投标（专用资质另行规定的除外）。
3.4资质要求
3.4.1通用资质要求
（1）必须具有完成招标项目所需的场地、设施设备以及人员服务能力。
（2）取得年检合格的营业执照，以及招标人要求的有效认证证书及年检记录（如有）。
（3）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证（如有）。
（4）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”。
投标人须同时在投标文件中提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的，包含“黑名单”、“行政处罚”的查询结果。（查询结果应为开标日前30天内）。
投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。（查询结果应为网站自动生成的完整“企业信用信息公示报告”PDF报告的打印版，报告首页的“报告生成日期”为开标日前30天内）。
3.4.2投标人不得存在下列情形之一：1）为招标人（发包人）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与同一标包的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与同一标包的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）为本标包前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外（仅适用施工项目）；
（14）为本标包的监理人（仅适用施工项目）；
（15）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系（仅适用监理项目）；
（16）违反“重法纪、讲诚信、提质量”承诺，发生违法围标串标、虚假投标，或在人民法院生效的判决书、纪检监察机关（部门）的监察建议书（处理决定）中，被认定在招标人采购活动中存在行贿行为的，该投标人参与本项目的投标将被否决。
3.6 财务要求
投标人须提供2020-2022年度连续三个自然年的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表等影印件。如2022年度审计报告未出，则提供2019-2021年度连续三个自然年的合法财务报表)，不得出现连续三年亏损。若公司成立不足三年，则提供自成立日起连续年度的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表等影印件。不得出现连续亏损。
3.7投标人及关键人员专业资质业绩要求

	专业资质和业绩要求
储能电站施工	（1）企业具有建设行政主管核发的安全生产许可证且在有效期内； （2）具有国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上，且在有效期内。 （3）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含承装、承修、承试四级及以上资质。（与招标项目要求相适应）。 （4）投标人近3个自然年内（自2020年1月起至今）至少已承接在建或完工2个110kV及以上变电站或类似工程施工业绩。（以合同签订日期为准，上述业绩需提供合同扫描件,含首页、能反映合同施工范围、签字盖章页等或竣工验收报告，否则按无效业绩处理）。
项目经理	同时具备下列条件： 1.项目经理具备建设行政主管部门颁发的二级及以上机电专业注册建造师资格证书。 2.持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 3.投标人拟派项目经理必须为本公司的在职员工，并提供近一年社保证明材料。 4.具有类似项目管理经验，可提供1个及以上储能电站或变电站项目的项目经理。
项目主要管理人员的资格要求：	人员要求：本工程应设项目经理1名（项目经理具有担任1个及以上类似项目的项目经理），1-2名项目副经理；总工程师1名；至少应配备安全员1名、质检员1名、土建工程师1名、电气工程师1名、资料员1名；现场管理人员应具有与其所承担的管理任务相适应的技术能力、管理水平、和相应专业资格。

注：1.类似工程是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目；
2.在建工程业绩以合同签订为依据；
3.投产工程业绩以竣工验收证书（工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等）签订为依据，即竣工验收证书签订需在开标日前3个自然年。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取：从2023年6月29时00分到2023年6月217时00分（法定节假日除外）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn