1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况：
1.1.1资格审查方式：资格后审。
1.1.2建设地点：重庆市。
1.1.3预估采购金额：475088.43元（含税）。
1.1.4 计划工期：总工期3历天（其中，新牌坊电信枢纽楼院内计划工期2历天，新牌坊电信枢纽楼院外计划工期3历天）。施工单位负责办理公路、市政、交警、电力等相关审批、开挖证等手续，以及办理竣工验收（含电力部门验收）手续。办理以上手续的含在合同工期内。
1.1.5 质保期：两年，自工程竣工验收合格且取得电力等部门验收合格证书之日起计算。
1.1.6 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工，承包本工程，不得转包。
1.1.7 质量标准：应达到国家标准、行业标准、地方标准和专业的质量检验标准。
1.2 采购内容及分包（标包）划分情况：
1.2.1分包划分情况：本项目不划分分包。
1.2.2采购内容：本项目为2023年重庆电信新牌坊枢纽楼变压器增容配套直埋管沟建设项目。施工单位负责办理公路、市政、交警、电力等相关审批手续以及验收手续。
1.2.3涉及的主要评估产品品类：

序号	涉及的主要评估产品品类	产品名称
1	服务	工程施工

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。
1.3 ★本项目设置总价最高限价。本项目总价最高限价为475088.43元（含税），含安全文明施工费暂定金额为11051.14元。参选人所报参选总价不得超过最高限价，否则作否决参选处理。
2. 参选人资格要求 
2.1 参选人基本资格要求： 
（1）参选人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
（2）参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。
（3）不允许联合体参加比选。
（4）参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。
（5）业绩：参选人须提供2021年1月至本项目发布公告之日的同类项目（电力管沟施工类）业绩证明材料，单个合同金额不低于25万元。
注：业绩证明材料包括:
①合同关键页扫描件，关键页包括体现合同标的、合同金额（如有）、合同签订、签字盖章页，否则一律不认可，合同中能体现合同金额的，以合同金额与合同签订为准；如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单为准。如合同金额不足上述规定金额，但提供工程结算审核定案表金额达到上述规定金额且有建设单位、审计单位、施工单位三方盖章的视为有效业绩。
②该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合同双方或其下属分公司名称一致，发票开具在本项目公告发布之日前。评选委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。
如需检查以上相关资料原件，则须在要求内提供。
（6）资质证书：参选人须具备建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包三级（乙级）及以上资质或施工综合资质。  
提供证书扫描件，市外建筑施工企业参与本项目须按照“渝建发【2016】22 号”文执行：《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》扫描件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须按照“渝建发【2016】22 号”文的要求办理入渝信息报送，并在唱价现场查询入渝信息内容（查询网址：重庆建设工程信息网http://jsgl.zfcxjw.cq.gov.cn:6087），查询结果报评审委员会评审。
（7）项目团队：参选人须为本项目配备项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员至少1人、安全员至少1人、质量员至少1人、施工操作人员至少2人。
a）项目经理须具备安全生产考核合格证B证。
   项目经理须具备二级及以上注册建造师执业资格（专业为建筑工程），提供项目经理身份证扫描件，全国建筑市场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，和注册单位(须为参选单位)，否则不予认可。评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可。
b）项目技术负责人至少1人，须附工程类中级及以上职称。
c）参选人须为本项目配备施工员至少1人、安全员至少1人、质量员至少1人，施工员、质量员须附上岗证书；安全员须附“安全生产考核合格证C证”；
d）施工操作人员2人，至少1人持电工作业证、1人持焊工作业证。
注：提供以上人员的证书扫描件和身份证扫描件。人员不得兼任，如人员兼任，不予认可。以上所有人员须提供社保局出具的2023年4月之后任意一个月的社保证明，所有人员必须由参选单位缴纳社保，其中特种作业人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与参选人的代缴协议或类似证明，不提供则对应的人员不计入其内。
（8）安全生产条件：参选人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具有相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证A证（企业名称为参选单位名称），提供相应证书扫描件。
（9）购买保险要求：参选人必须为本项目团队人员购买或承诺必须在合同签订前购买相关人身意外伤害保险（保险赔付额度不低于100万元/人）或不低于相同保障的安全生产责任险，并提供购买相应保险的证明材料或出具承诺函。
2.2 参选人不得存在下列情形之一：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2020年8月起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2018年8月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2018年8月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11） 为本比选项目的代建人；
（12） 为本比选项目的比选代理机构；
（13） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（14） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（15） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（17） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3 参选产品资格要求：          /         。
2.4参选产品制造商资格要求：          /         。
2.5参选人提供“电信公司员工及其亲属在参选单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在参选单位参与经营。
2.6法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1 比选文件获取：2023年7月221时00分至2023年8月17时00分（北京，下同）。
5. 参选文件的递交
5.1 参选文件递交截止（即参选截止）：2023年8月9时30分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-56240287
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn