克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目设计、采购、施工(EPC)总承包招标公告
日期:2023-08-24
收藏项目
一、招标条件
克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目已由克什克腾旗文化旅游业发展(集团)有限责任公司第四届董事会第四次会议纪要批准建设,招标人为克什克腾旗文化旅游产业发展(集团)有限责任公司,建设资金为自筹资金。项目已具备招标条件,现对该项目设计、采购、施工(EPC)总承包进行国内公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1 工程名称:克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目设计、采购、施工(EPC)总承包。
2.2 建设地点:赤峰市克什克腾旗。
2.3 总计划投资额:约260.00万元。
2.4 本项目的招标控制价:约260.00万元(其中含设计费,设计费按照财政结算金额的3%计取)。(最终费用以克什克腾旗财政评审中心出具的结算审核报告为准。)
2.5 招标内容:
根据克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外现状,进行酒店室内外改造的设计、施工,主要设计和施工内容包括但不仅限于:内外部导视标识系统、门厅油画更换、停车场硬化、新建公园、绿化、美化、亮化等。
2.6 招标范围:本次招标工程采用交钥匙方式即工程总承包模式,该项目工程内容包括但不限于以下内容:
克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目各阶段设计(施工图设计)、采购(专业设备、施工材料)、施工、竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复工作等内容。
2.7 向招标方提交的成果:
招标方认可的全部效果图、施工图、施工图预算。
2.8 成果提交及工期:
1.合同签订后1内提交全部设计成果。
2.本工程自招标人或监理通知中标人开工之日起(中标人签收开工令之日),3内竣工交付使用;遇有不可抗力因素,工期顺延。
3.除不可抗力因素造成的工期延误外,如不能如期竣工,每延误一天,中标人需缴纳违约金5000元。违约金招标人可从合同价款中直接扣除。
2.9 质 量:设计要求的质量标准:符合国家相关规定标准。施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。
三、投标人资格要求
3.1 投标人须具备独立法人资格,有效营业执照(副本);
3.2 须具备①具备工程设计综合甲级资质或建设行政主管部门颁发的市政行业(道路工程)及风景园林工程设计丙级(含)以上资质、②建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质及有效期内的安全生产许可证;或由①②二个资质企业组成的联合体(牵头人必须为施工企业),并且在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、采购、施工管理能力。
3.3 项目负责人要求:
(1)施工1人:具有建设行政主管部门颁发的市政工程二级及以上注册建造师及有效的B类安全生产考核合格证书,项目经理未在其他在施建设工程项目中任职,提供投标企业为现场管理机构人员缴纳的参保信息,可在人社部门网站上查询的近一年(满6个月)缴纳养老保险相关信息(将网上查询的参保信息打印并加盖投标企业单位公章)或社保部门出具加盖社保机构公章的证明文件及与投标单位签订的劳动合同;
(2)设计1人:具有建设行政主管部门颁发的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格、提供投标企业为现场管理机构人员缴纳的参保信息,可在人社部门网站上查询的近一年(满6个月)缴纳养老保险相关信息(将网上查询的参保信息打印并加盖投标企业单位公章)或社保部门出具加盖社保机构公章的证明文件及与投标单位签订的劳动合同。
(3)潜在投标人或投标人拟派项目负责人未在其他在施建设工程项目中任职。
3.4 承包商应具备开具专用增值税发票的能力;应具有良好的财务状况、足够的流动资金来满足本工程施工需要,应没有处于被责令停业,财产被接管、冻结, 破产状态,社会信誉良好。
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标,否则均按无效标处理。
3.6 潜在投标人无行贿犯罪行为。
3.7 根据最高人民法院、国家发改委等 9 部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,被人民法院列为失信被执行人的投标人不得参与投标。
3.8 对于投标人或其项目负责人因违反《中华人民共和国招标投标法》存在围标、串标、弄虚作假或以向招标人、评标委员会成员行贿的手段谋取中标等行为,被建设行业主管部门依法限制投标,且已经记入全国建筑市场主体不良行为记录,可以通过全国建筑市场监管公共服务平台查询的的投标人不得参与投标。
3.9 本次招标接受联合体投标。
投标人如以联合体方式参加投标,则必须满足如下内容:
(1)联合体各方应签订联合体协议书,联合体成员不得超过两家,在联合体协议中明确联合体牵头人和各方权利义务;
(2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在该项目中的投标;
(3)联合体牵头人应为施工单位。
四、招标文件的获取
标人请于 2023年08月208时30分至2023年08月317 时30 分下载。
克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目已由克什克腾旗文化旅游业发展(集团)有限责任公司第四届董事会第四次会议纪要批准建设,招标人为克什克腾旗文化旅游产业发展(集团)有限责任公司,建设资金为自筹资金。项目已具备招标条件,现对该项目设计、采购、施工(EPC)总承包进行国内公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1 工程名称:克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目设计、采购、施工(EPC)总承包。
2.2 建设地点:赤峰市克什克腾旗。
2.3 总计划投资额:约260.00万元。
2.4 本项目的招标控制价:约260.00万元(其中含设计费,设计费按照财政结算金额的3%计取)。(最终费用以克什克腾旗财政评审中心出具的结算审核报告为准。)
2.5 招标内容:
根据克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外现状,进行酒店室内外改造的设计、施工,主要设计和施工内容包括但不仅限于:内外部导视标识系统、门厅油画更换、停车场硬化、新建公园、绿化、美化、亮化等。
2.6 招标范围:本次招标工程采用交钥匙方式即工程总承包模式,该项目工程内容包括但不限于以下内容:
克什克腾旗文旅集团盛元酒店室内外改造项目各阶段设计(施工图设计)、采购(专业设备、施工材料)、施工、竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复工作等内容。
2.7 向招标方提交的成果:
招标方认可的全部效果图、施工图、施工图预算。
2.8 成果提交及工期:
1.合同签订后1内提交全部设计成果。
2.本工程自招标人或监理通知中标人开工之日起(中标人签收开工令之日),3内竣工交付使用;遇有不可抗力因素,工期顺延。
3.除不可抗力因素造成的工期延误外,如不能如期竣工,每延误一天,中标人需缴纳违约金5000元。违约金招标人可从合同价款中直接扣除。
2.9 质 量:设计要求的质量标准:符合国家相关规定标准。施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。
三、投标人资格要求
3.1 投标人须具备独立法人资格,有效营业执照(副本);
3.2 须具备①具备工程设计综合甲级资质或建设行政主管部门颁发的市政行业(道路工程)及风景园林工程设计丙级(含)以上资质、②建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质及有效期内的安全生产许可证;或由①②二个资质企业组成的联合体(牵头人必须为施工企业),并且在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、采购、施工管理能力。
3.3 项目负责人要求:
(1)施工1人:具有建设行政主管部门颁发的市政工程二级及以上注册建造师及有效的B类安全生产考核合格证书,项目经理未在其他在施建设工程项目中任职,提供投标企业为现场管理机构人员缴纳的参保信息,可在人社部门网站上查询的近一年(满6个月)缴纳养老保险相关信息(将网上查询的参保信息打印并加盖投标企业单位公章)或社保部门出具加盖社保机构公章的证明文件及与投标单位签订的劳动合同;
(2)设计1人:具有建设行政主管部门颁发的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格、提供投标企业为现场管理机构人员缴纳的参保信息,可在人社部门网站上查询的近一年(满6个月)缴纳养老保险相关信息(将网上查询的参保信息打印并加盖投标企业单位公章)或社保部门出具加盖社保机构公章的证明文件及与投标单位签订的劳动合同。
(3)潜在投标人或投标人拟派项目负责人未在其他在施建设工程项目中任职。
3.4 承包商应具备开具专用增值税发票的能力;应具有良好的财务状况、足够的流动资金来满足本工程施工需要,应没有处于被责令停业,财产被接管、冻结, 破产状态,社会信誉良好。
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标,否则均按无效标处理。
3.6 潜在投标人无行贿犯罪行为。
3.7 根据最高人民法院、国家发改委等 9 部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,被人民法院列为失信被执行人的投标人不得参与投标。
3.8 对于投标人或其项目负责人因违反《中华人民共和国招标投标法》存在围标、串标、弄虚作假或以向招标人、评标委员会成员行贿的手段谋取中标等行为,被建设行业主管部门依法限制投标,且已经记入全国建筑市场主体不良行为记录,可以通过全国建筑市场监管公共服务平台查询的的投标人不得参与投标。
3.9 本次招标接受联合体投标。
投标人如以联合体方式参加投标,则必须满足如下内容:
(1)联合体各方应签订联合体协议书,联合体成员不得超过两家,在联合体协议中明确联合体牵头人和各方权利义务;
(2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在该项目中的投标;
(3)联合体牵头人应为施工单位。
四、招标文件的获取
标人请于 2023年08月208时30分至2023年08月317 时30 分下载。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 中国电子科技集团公司第十四研究所高功率高压电源供电特性试验系统采购项目招标公告 2024-09-24
- 本钢板材股份有限公司采购中心电气化工采购部特种电缆项目招标公告 2024-09-24
- 国家电投五凌电力五强溪电厂鱼类增殖放流站运行维护项目招标公告 2024-09-24
- 安图县昌盛光伏科技有限公司2024年安图县松江镇光伏厂区综合治理项目招标公告 2024-09-24
- 兴乐三巷及红庙子路西二巷新建电力排管工程施工招标公告 2024-09-24
- 义乌中国小商品城展览股份有限公司浙江光伏展区搭建项目招标公告 2024-09-24
- 蒙维安保部消防队火灾报警控制器主机电源盘及电源采购公告(内蒙古蒙维科技有限公司)招标公告 2024-09-24
- 送变电公司SD-071624-A电缆招标公告 2024-09-24
- (一期)#1机组C修热控备件(控制电缆、浮子流量计等四项)采购招标公告 2024-09-24
- 新建年产3000万件(套)新能源汽车配件项目监理招标公告 2024-09-24
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 重庆万州经开物业管理有限公司2024年度水务版块员工秋、冬季工作服采购项目比选公告
- 林学与风景园林学院本科教学实验仪器设备购置与更新公开招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组输煤系统加装防堵装置招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组汽车桥式采样机更新改造招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司一二期真空皮带脱水机及配套系统增容改造招标公告(二次)
- A-10实训楼综合配套(设备搬迁与安调服务)(GZSW24156FG3187)招标公告
- 省委网信办广东省网络安全态势感知平台运维运营服务(2024年)项目(二次)招标公告
- 万州经开区基础设施及配套用房完善工程之渝东表面处理中心配套用房西侧边坡治理---土石方挖运专业分包第二次竞争性比选公告
- 横琴公安局租用横琴环岛多元感知动态预警监测系统招标公告
- 吉林财经大学档案馆搬迁项目二次招标公告