济南维抢修中心建设项目二次招标公告
日期:2023-09-11
收藏项目
济南维抢修中心建设项目(二次)招标公告
招标编号:SDY
一.招标条件
本工程建设项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
二.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
2.1.1总图与运输
本项目维抢修中心建设项目需新建综合值班楼1座,综合设备间1座,管钳车间1座,车库1座,改造焊接车间1座,维修厂房1座,设备库房1座。同时对场地进行重新规划,新建练兵场地,设置景观绿化,人员活动场地等。
维抢修中心总体布局以现有厂区已建建筑物为基础,保持生活区和生产区的相对独立,厂区北侧为维修厂房、设备库房等生产及辅助生产设施,厂区中部东侧为办公生活建筑,厂区中部西侧为车库和练兵场地,采用绿化进行隔离分区,厂区南侧为活动场地和景观绿化。
厂区竖向设计依托现有场地竖向,以现状道路标高作为主要竖向设计基础。整体北高南低西高东低。厂区排水通过新建雨排系统与市政排水管网相连接。
厂区总用地面积为38593m3(约合57.9亩)。
2.1.2建筑结构
本项目位于山东省济南市济阳区龙海北路9号,原阻燃材料生产工厂。建筑设计内容包括:原综合办公楼装修、维修厂房改造、设备库房改造、临时食堂及临时厨房装修、门卫室装修、变配电间装修、新建综合值班楼、新建管钳车间、新建综合设备间、新建车库、新建自行车棚。新建建筑总面积为4482.33m2。新建构筑物主要包括:撬装油发电机基础、消防水罐基础、活动材料棚。
2.1.3给排水及消防
给水系统依托位于龙海路东侧的市政给水管网,管径DN200,水压为0.3MPa。水质满足生活用水需求。生活污水经室内排水管道收集后,通过站内排水管网重力流至化粪池,经初步处理后排入龙海路西侧的市政污水管网,市政污水管道为钢筋混凝土管,管径DN600。辅助生产废水排入雨水系统,雨水系统的设计详见总图专业。
本项目消防系统包括室外消火栓系统、室内消火栓系统及灭火器配置等。维抢修中心位于济南市济阳区龙海路,可依托济阳区消防救援大队,距离站场4.3km,路况良好,行车10分钟以内到达现场。
2.1.4供暖、通风与空气调节
本项目位于寒冷地区,冬季采用热水集中采暖系统,热源来自锅炉房提供的85/60℃热水;通风设计尽量采用自然通风方式,当自然通风达不到要求时,则采用机械通风或自然与机械的联合通风;空气调节设计采用多联机空调(VRV)或分体式空调器。其中,综合办公楼、综合值班楼根据房间功能采用多联机空调(VRV),车库、管钳焊车间、临时餐厅、维
修厂房休息室内设置分体式空调器。
2.1.5仪表自动化
在维抢修中心设置1套控制系统,用于相关设备的控制及状态显示。控制系统机柜设置在综合办公楼的机柜间,控制系统由现场人员就地控制。
在维抢修中心各建筑内均设置火灾自动报警系统,各建筑均设置区域火灾报警控制器,由各区域火灾报警控制器将各建筑内的报警信号上传至门卫室主火灾报警控制器进行集中监控。
2.1.6通信工程
为满足维抢修中心办公网络、视频会议等数据传输需求,本项目拟租用1条20M公网数字电路实现维抢修中心与山东省公司的数据传输。办公网络与已建会议视频系统共享20M带宽。中心设置用于日常生产管理的电话交换、视频会议、办公网络、生活网络,同时设置工业电视系统、周界安防系统以保证场区安全。
2.1.7供配电
维抢修中心采用1回10kV外电作为主供电源,将现有500kVA干式变压器更换为800kVA干式变压器,同时更换现有高压环网柜、低压配电柜。
对于自控、通信等重要负荷采用5kVA单机在线型的UPS电源,UPS蓄电池组的后备为2h。
为消防用电设备设置50kW自启动式柴油发电机作为备用电源。消防用电设备、排烟风机、应急照明及备用照明均采用末端单独设置配电箱方式供电,配电箱设置双电源转换开关,分别由10kV外电及柴油发电机提供电源。
济南维抢修中心建设项目已由山东省公司以《关于济南维抢修中心建设项目初步设计的批复》(山东管道〔2023〕158号)批准建设,总体项目已具备招标条件。
2.2建设地点:山东济南市济阳区。
2.3招标范围:
新建建筑:综合值班楼1座,综合设备间1座,管钳车间1座,车库1座;
改造:焊接车间1座,维修厂房1座,设备库房1座,综合办公楼1座,临时食堂及厨房1座,变配电间1座。同时对场地进行重新规划,新建练兵场地,设置景观绿化,人员活动场地等。
2.4工期:135天(自开工日期始至主体完工交工日期止)。
三.投标人资格要求
3.1联合体投标:本次招标不接受联合体投标。
3.2资质要求:
(1)在中华人民共和国境内注册的独立法人;
(2)持有行政主管部门核发的相应资质证书:建筑工程施工总承包一级;
(3)持有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证书;
(4)持有有效的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书;
(5)2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的业绩(以交工验收日期为准)
3.3项目人员资格要求:
3.3.1主要人员资格:
(1)项目经理持有建筑工程专业一级注册建造师执业资格(注册于投标人单位),且持有有效的建筑施工企业项目负责人安全考核合格证书(B证)。2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的项目经理执业业绩,提供业绩合同证明材料。(以交工验收日期为准;若个人执业业绩在合同中不能明确显示,投标人须提供其他书面证明材料;证明材料由发包人或其专业主管部门提供,并加盖发包人公章或其主管部门印章,否则无效;见扫描件)
(2)项目技术负责人具备工程类高级及以上技术职称,2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的技术负责人业绩;(以交工验收日期为准;若个人执业业绩在合同中不能明确显示,投标人须提供其他书面证明材料;证明材料由发包人或其专业主管部门提供,并加盖发包人公章或其主管部门印章,否则无效;见扫描件)
(3)项目安全负责人持有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证),取得国家注册安全工程师,2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的安全负责人业绩。(以交工验收日期为准;若个人执业业绩在合同中不能明确显示,投标人须提供其他书面证明材料;证明材料由发包人或其专业主管部门提供,并加盖发包人公章或其主管部门印章,否则无效;见扫描件)
3.3.2其他要求:
(1)项目经理、技术负责人、安全管理负责人不得在在建项目任职。
(2)项目经理、技术负责人、安全管理负责人与投标人建立社会养老保险关系,附缴纳三个月以上相关证明。
3.4财务要求:
财务要求:要求近3年(2020年至2022年)财产状况良好,没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态,不存在资不抵债情况,有能力承担建设过程中可能面临的风险。须提供近3年经审计的财务报告及报表(损益表、现金流量表、资产负债表)。
3.5信誉要求:
(1)查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中(a)列入经营异常名录信息(b)列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,二项内容如出现异常或不良记录,将导致投标被否决。
(2)查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),如被最高人民法院或各级信用信息共享平台在“信用中国”网站列入失信被执行人名单将导致投标被否决。
(3)提交最近3年(2020年至今年)诉讼及仲裁情况说明,承诺没有招标人认为影响其履约能力的诉讼及仲裁案件。
(4)法人、法定代表人、项目经理自2020年至今年无行贿犯罪。
(5)投标人需提供承诺,说明与山东省公司从事业务相关人员中有无亲属或其他利益关系人在山东省公司任职等情况,关键信息发生变动时应及时、主动告知招标人,并对其实际控制者、股东、高级管理人员等个人身份信息进行如实申报。
(6)未被国家管网集团公司及所属单位列入黑名单。
评标委员会应在评标现场对以上(1)、(2)、(3)中涉及网站进行查询,并以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。
3.6其他要求:
四.招标文件的获取
获取:自2023年09月118:00至2022年09月109:00。
招标编号:SDY
一.招标条件
本工程建设项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
二.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
2.1.1总图与运输
本项目维抢修中心建设项目需新建综合值班楼1座,综合设备间1座,管钳车间1座,车库1座,改造焊接车间1座,维修厂房1座,设备库房1座。同时对场地进行重新规划,新建练兵场地,设置景观绿化,人员活动场地等。
维抢修中心总体布局以现有厂区已建建筑物为基础,保持生活区和生产区的相对独立,厂区北侧为维修厂房、设备库房等生产及辅助生产设施,厂区中部东侧为办公生活建筑,厂区中部西侧为车库和练兵场地,采用绿化进行隔离分区,厂区南侧为活动场地和景观绿化。
厂区竖向设计依托现有场地竖向,以现状道路标高作为主要竖向设计基础。整体北高南低西高东低。厂区排水通过新建雨排系统与市政排水管网相连接。
厂区总用地面积为38593m3(约合57.9亩)。
2.1.2建筑结构
本项目位于山东省济南市济阳区龙海北路9号,原阻燃材料生产工厂。建筑设计内容包括:原综合办公楼装修、维修厂房改造、设备库房改造、临时食堂及临时厨房装修、门卫室装修、变配电间装修、新建综合值班楼、新建管钳车间、新建综合设备间、新建车库、新建自行车棚。新建建筑总面积为4482.33m2。新建构筑物主要包括:撬装油发电机基础、消防水罐基础、活动材料棚。
2.1.3给排水及消防
给水系统依托位于龙海路东侧的市政给水管网,管径DN200,水压为0.3MPa。水质满足生活用水需求。生活污水经室内排水管道收集后,通过站内排水管网重力流至化粪池,经初步处理后排入龙海路西侧的市政污水管网,市政污水管道为钢筋混凝土管,管径DN600。辅助生产废水排入雨水系统,雨水系统的设计详见总图专业。
本项目消防系统包括室外消火栓系统、室内消火栓系统及灭火器配置等。维抢修中心位于济南市济阳区龙海路,可依托济阳区消防救援大队,距离站场4.3km,路况良好,行车10分钟以内到达现场。
2.1.4供暖、通风与空气调节
本项目位于寒冷地区,冬季采用热水集中采暖系统,热源来自锅炉房提供的85/60℃热水;通风设计尽量采用自然通风方式,当自然通风达不到要求时,则采用机械通风或自然与机械的联合通风;空气调节设计采用多联机空调(VRV)或分体式空调器。其中,综合办公楼、综合值班楼根据房间功能采用多联机空调(VRV),车库、管钳焊车间、临时餐厅、维
修厂房休息室内设置分体式空调器。
2.1.5仪表自动化
在维抢修中心设置1套控制系统,用于相关设备的控制及状态显示。控制系统机柜设置在综合办公楼的机柜间,控制系统由现场人员就地控制。
在维抢修中心各建筑内均设置火灾自动报警系统,各建筑均设置区域火灾报警控制器,由各区域火灾报警控制器将各建筑内的报警信号上传至门卫室主火灾报警控制器进行集中监控。
2.1.6通信工程
为满足维抢修中心办公网络、视频会议等数据传输需求,本项目拟租用1条20M公网数字电路实现维抢修中心与山东省公司的数据传输。办公网络与已建会议视频系统共享20M带宽。中心设置用于日常生产管理的电话交换、视频会议、办公网络、生活网络,同时设置工业电视系统、周界安防系统以保证场区安全。
2.1.7供配电
维抢修中心采用1回10kV外电作为主供电源,将现有500kVA干式变压器更换为800kVA干式变压器,同时更换现有高压环网柜、低压配电柜。
对于自控、通信等重要负荷采用5kVA单机在线型的UPS电源,UPS蓄电池组的后备为2h。
为消防用电设备设置50kW自启动式柴油发电机作为备用电源。消防用电设备、排烟风机、应急照明及备用照明均采用末端单独设置配电箱方式供电,配电箱设置双电源转换开关,分别由10kV外电及柴油发电机提供电源。
济南维抢修中心建设项目已由山东省公司以《关于济南维抢修中心建设项目初步设计的批复》(山东管道〔2023〕158号)批准建设,总体项目已具备招标条件。
2.2建设地点:山东济南市济阳区。
2.3招标范围:
新建建筑:综合值班楼1座,综合设备间1座,管钳车间1座,车库1座;
改造:焊接车间1座,维修厂房1座,设备库房1座,综合办公楼1座,临时食堂及厨房1座,变配电间1座。同时对场地进行重新规划,新建练兵场地,设置景观绿化,人员活动场地等。
2.4工期:135天(自开工日期始至主体完工交工日期止)。
三.投标人资格要求
3.1联合体投标:本次招标不接受联合体投标。
3.2资质要求:
(1)在中华人民共和国境内注册的独立法人;
(2)持有行政主管部门核发的相应资质证书:建筑工程施工总承包一级;
(3)持有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证书;
(4)持有有效的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书;
(5)2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的业绩(以交工验收日期为准)
3.3项目人员资格要求:
3.3.1主要人员资格:
(1)项目经理持有建筑工程专业一级注册建造师执业资格(注册于投标人单位),且持有有效的建筑施工企业项目负责人安全考核合格证书(B证)。2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的项目经理执业业绩,提供业绩合同证明材料。(以交工验收日期为准;若个人执业业绩在合同中不能明确显示,投标人须提供其他书面证明材料;证明材料由发包人或其专业主管部门提供,并加盖发包人公章或其主管部门印章,否则无效;见扫描件)
(2)项目技术负责人具备工程类高级及以上技术职称,2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的技术负责人业绩;(以交工验收日期为准;若个人执业业绩在合同中不能明确显示,投标人须提供其他书面证明材料;证明材料由发包人或其专业主管部门提供,并加盖发包人公章或其主管部门印章,否则无效;见扫描件)
(3)项目安全负责人持有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证),取得国家注册安全工程师,2020年以来,具有建筑工程施工项目,单项合同金额≥3000万元的安全负责人业绩。(以交工验收日期为准;若个人执业业绩在合同中不能明确显示,投标人须提供其他书面证明材料;证明材料由发包人或其专业主管部门提供,并加盖发包人公章或其主管部门印章,否则无效;见扫描件)
3.3.2其他要求:
(1)项目经理、技术负责人、安全管理负责人不得在在建项目任职。
(2)项目经理、技术负责人、安全管理负责人与投标人建立社会养老保险关系,附缴纳三个月以上相关证明。
3.4财务要求:
财务要求:要求近3年(2020年至2022年)财产状况良好,没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态,不存在资不抵债情况,有能力承担建设过程中可能面临的风险。须提供近3年经审计的财务报告及报表(损益表、现金流量表、资产负债表)。
3.5信誉要求:
(1)查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中(a)列入经营异常名录信息(b)列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,二项内容如出现异常或不良记录,将导致投标被否决。
(2)查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),如被最高人民法院或各级信用信息共享平台在“信用中国”网站列入失信被执行人名单将导致投标被否决。
(3)提交最近3年(2020年至今年)诉讼及仲裁情况说明,承诺没有招标人认为影响其履约能力的诉讼及仲裁案件。
(4)法人、法定代表人、项目经理自2020年至今年无行贿犯罪。
(5)投标人需提供承诺,说明与山东省公司从事业务相关人员中有无亲属或其他利益关系人在山东省公司任职等情况,关键信息发生变动时应及时、主动告知招标人,并对其实际控制者、股东、高级管理人员等个人身份信息进行如实申报。
(6)未被国家管网集团公司及所属单位列入黑名单。
评标委员会应在评标现场对以上(1)、(2)、(3)中涉及网站进行查询,并以查询结果作为评价投标人信誉情况的依据。
3.6其他要求:
四.招标文件的获取
获取:自2023年09月118:00至2022年09月109:00。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 呼和浩特市赛罕区惠民街东段、中段、西段道路新建工程招标公告 2024-10-19
- 北部水厂二期新建原水管及配水管项目(槎神大道段)(二期)工程总承包-北部水厂二期新建原水管及配水管项目(槎神大道段)(二期)工程总承包招标公告 2024-10-19
- 武宣县2023年度国土变更日常变更调查项目的竞争性磋商公告 2024-10-18
- 岑溪市太白队红色文化教育基地修复提升建设项目的竞争性磋商公告 2024-10-18
- 容县林业局2024年度林业案件技术鉴定服务项目的竞争性磋商公告 2024-10-18
- 中国联通山西运城2024年流量应用加速定制服务第二批采购项目比选公告 2024-10-18
- 2024年中国联通西藏分公司密码安全改造套件采购项目比选公告 2024-10-18
- 2024年中国联通北京12345市民服务热线六里桥职场(市政务服务中心改造提升)WLAN系统项目(第二次)比选公告 2024-10-18
- 新疆金川矿业有限公司新建堆浸场贫液管路建设项目管材管件采购竞争性磋商公告 2024-10-18
- 池州市实景三维中国建设项目招标公告 2024-10-18