1. 招标条件
　　本招标项目阳新县数字科创园项目EPC设计施工总承包（项目名称）已由阳新县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以阳发改审批【2023】174号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为阳新县城市建设开发有限公司，建设资金来自上级资金及自筹（资金来源），出资比例为100%，招标人为阳新县城市建设开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：阳新县阳新大道以南，环湖路以西，清风路以北。
建设规模：项目用地面积约为10100㎡（约15.1亩），总建筑面积38025.36平方米，包括主楼和副楼两栋建筑。其中，主楼共15 层，建筑高度 64.5m，主楼裙房共3层，建筑高度10.8m；副楼共6 层，建筑高度 20.7m。包括数字科创管理服务、数字金融服务、企校联合研发、数字众创孵化、数字科技人才培训、数字科创成果展示、生活配套服务。
2.2 招标范围
本项目采用设计施工总承包方式，承包人主要工作为包含本建设项目达到验收合格标准的全部设计、施工内容。即工程设计施工总承包按照合同约定承担工程设计，设计范围内的初步设计、概算、评审、图审及施工图设计、施工、验收、移交等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。包括不限于下列内容：
（1）设计部分：完成本项目所有设计工作内容，根据核准可研概算批复内概算进行限额设计。包含初步设计、初步设计概算编制、施工图设计、后续现场服务等所有工作内容及相关图纸审查。以上设计部分必须达到建设项目交付标准所要求的设计内容。遵照国家、建设部及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行初步设计、施工图设计和施工服务。设计的深度应满足建设部现行有关文件要求，并通过发包人组织的审查。
（2）施工部分：完成本项目设计施工图范围内的全部工作，具体按照项目实际要求执行。对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息、档案等进行相应的工作和服务，并依据合同承担相应的责任和义务。以上施工工程质量符合国家和建设部现行的工程施工质量验收标准。
（3）标段划分： 不划分标段。
计划工期： 24个月 ，计划开始工作日期 2023年12月。
本项目总投资： 20558万元，其中：工程费用17434.94万元，设计费用307万元。
2.3 其他： / 。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求
3.1.1 本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格并依法取得有效的企业营业执照。
3.1.2投标人须同时具有中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质:①设计资质：工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质，②施工资质：房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质,并具有合格有效的安全生产许可证；
3.1.3 人员要求：①项目经理要求：拟派项目经理资格要求：具有建筑工程专业一级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），注册在投标人单位（项目经理可兼任本项目的施工项目负责人，未担任其他在施建设工程项目的项目负责人或EPC项目的施工负责人，提供无不良行为及中标后仅承担本工程项目管理的承诺书）。②设计负责人：具有一级注册建筑师，注册在投标人单位。③施工负责人要求：建筑工程专业一级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），注册在投标人单位（未担任其他在施建设工程项目的项目负责人或EPC项目的施工负责人，提供无不良行为及中标后仅承担本工程项目管理的承诺书）。④拟派施工技术负责人要求：具有建筑工程专业中级及以上技术职称。⑤施工项目人员：拟派本工程的项目“五大员”（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）须具有合格证书或岗位证书，其中安全员应具有有效的安全生产考核合格证书或提供安全生产考核合格的官网截图并加盖公章。
3.1.4 财务要求：投标人近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，且近三年平均利润大于0元。
3.1.5 业绩要求：投标人（联合体任意一方）近五年（2018年10月至今）联合体任意一方承担过一个单项项目投资额 20558万元以上的建筑类工程EPC总承包项目；（须提供中标通知书、合同及竣工验收证明，以竣工验收证明为准）。
3.1.6 信誉要求：
（1）没有被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门（住建、水利、或公共资源交易）或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；财产没有被接管或冻结，没有被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；未被列入湖北省公共资源招标投标信用信息平台黑名单；近三年没有拖欠农民工工资情况。（提供承诺函）
（2） 没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。（提供截图，查询在发布公告之后）
（3） 没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。（提供截图，查询在发布公告之后）
（4） 近三年投标人及其法定代表人和拟任项目经理，设计负责人、施工负责人、施工技术负责人没有被人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为（中国裁判文书网截图，查询在发布公告之后）。
（5）本项目不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。
3.2 本次招标 接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体应包括设计单位及施工单位且不超过三家，联合体成员牵头单位为施工单位。联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书制作在投标文件内； ②联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人盖章； ③由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务； ④联合体投标的，总承包项目负责人必须为牵头人单位正式职工； ⑤联合体投标的，联合体牵头人报名即可； ⑥参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得再同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。联合体中标后，其成员不得变更。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量)个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：
□招标人按标段择优选择中标人。
□投标人最多只允许中标 个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：
□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
□ / 。
4. 招标文件的获取
4.1请于2023年 10 月 至2023年 10 月 14 日17：30时止（北京、下同），注册后查看下载招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止为2023年 11月 1 日09时00分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn