[比选]中国铁塔股份有限公司烟台市分公司2023年蓬莱基站楼顶承重检测服务商采购项目比选公告
日期:2023-11-02
收藏项目
中国铁塔股份有限公司烟台市分公司2023年蓬莱基站楼顶承重检测服务商采购项目已具备采购条件,现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称及项目编号:中国铁塔股份有限公司烟台市分公司2023年蓬莱基站楼顶承重检测服务商采购项目(项目编号:02-11-04D-2023-D-D23982)
1.2采购人:中国铁塔股份有限公司烟台市分公司
1.3
1.4采购项目资金落实情况:资金已落实
1.5采购项目概况:本项目采购承重检测服务商,具体相关要求详见技术规范书。
1.6标段划分:
■不划分
□划分: 标段一: ;标段二: …
1.7中选单位数量及中选份额:中选单位数量为1家,中选份额100%。
■一家
□ 家,中选份额:第一名: ;第二名: …
1.8本项目最高限价
□不设置最高限价
■本项目设置最高应答限价,最高应答限价为不含税基准单价,参选人应答报价高于最高应答限价的,其参选将被否决。
2.采购范围及相关要求
2.1项目预算金额:本次采购不含税预算金额90566.04元,税率按照6%测算,含税预算金额96000元,合同签署税率按照参选人填报税率计取。
2.2质量技术标准要求:达到国家、行业相关规范规定合格标准及比选文件技术规范书的要求。
2.3合同有效期:本项目合同有效期1年,合同到期后合同份额未使用完毕且供应商服务响应考核好,则在原合同基础上续期1年。
2.4工期:自订单下发之日起内完成检测,1内出具报告。
2.5服务地点:山东省烟台市,具体以采购人指定地点为准。
2.6采购方式:公开比选。
3.参选人资格要求
3.1依法设立
参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
注:参选人须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照扫描件或其他行政主管机关出具的证明文件。
3.2财务要求:参选人应能够开具增值税专用发票,并承诺向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。
注:参选人须在应答文件中提供承诺书。
3.3资质要求:参选人需同时满足3.3.1、3.3.2。
3.3.1参选人须具有省级或省级以上质量技术监督部门核发的《检验检测机构资质认定证书》(CMA)。须提供相关资质证书扫描件。
3.3.2参选人须具有住房和城乡建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》且资质证书里的检测类别必须包括但不限于地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测,须提供相关资质证书扫描件。
3.4参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.5参选人的股东为自然人,且完全一致的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.6参选人的高级管理人员(包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监)为同一人或存在交叉任职的不同单位,不得参加同一标包答或者未划分标包的同一项目应答。
3.7参选人不得存在下列情形之一
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2020年11月起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)的;
(6)在最近五年内(自2018年11月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2018年11月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)被中国铁塔股份有限公司列入全国“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入山东省“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司烟台市分公司列入烟台市分公司“禁止交易企业名单”的;
(10)被中国铁塔股份有限公司/中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入同类服务“中国铁塔全国级/山东省级供应商黑名单”的;
(11)在参与本项目采购时,如发生参选文件的“机器码”或“文件码”一致情形的,按照《中国铁塔股份有限公司供应商负面行为管理办法》中严重负面行为的要求,自愿接受同等处罚。
注:参选人须在参选文件中提供上述内容的承诺书。
3.8本项目不接受联合体应答。
注:参选人须在应答文件中提供非联合体承诺书。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的参选人,其应答文件将被否决。
5.比选文件的获取
5.1比选文件获取:2023年11月3日至2023年11月。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称及项目编号:中国铁塔股份有限公司烟台市分公司2023年蓬莱基站楼顶承重检测服务商采购项目(项目编号:02-11-04D-2023-D-D23982)
1.2采购人:中国铁塔股份有限公司烟台市分公司
1.3
1.4采购项目资金落实情况:资金已落实
1.5采购项目概况:本项目采购承重检测服务商,具体相关要求详见技术规范书。
1.6标段划分:
■不划分
□划分: 标段一: ;标段二: …
1.7中选单位数量及中选份额:中选单位数量为1家,中选份额100%。
■一家
□ 家,中选份额:第一名: ;第二名: …
1.8本项目最高限价
□不设置最高限价
■本项目设置最高应答限价,最高应答限价为不含税基准单价,参选人应答报价高于最高应答限价的,其参选将被否决。
2.采购范围及相关要求
2.1项目预算金额:本次采购不含税预算金额90566.04元,税率按照6%测算,含税预算金额96000元,合同签署税率按照参选人填报税率计取。
2.2质量技术标准要求:达到国家、行业相关规范规定合格标准及比选文件技术规范书的要求。
2.3合同有效期:本项目合同有效期1年,合同到期后合同份额未使用完毕且供应商服务响应考核好,则在原合同基础上续期1年。
2.4工期:自订单下发之日起内完成检测,1内出具报告。
2.5服务地点:山东省烟台市,具体以采购人指定地点为准。
2.6采购方式:公开比选。
3.参选人资格要求
3.1依法设立
参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
注:参选人须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照扫描件或其他行政主管机关出具的证明文件。
3.2财务要求:参选人应能够开具增值税专用发票,并承诺向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。
注:参选人须在应答文件中提供承诺书。
3.3资质要求:参选人需同时满足3.3.1、3.3.2。
3.3.1参选人须具有省级或省级以上质量技术监督部门核发的《检验检测机构资质认定证书》(CMA)。须提供相关资质证书扫描件。
3.3.2参选人须具有住房和城乡建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》且资质证书里的检测类别必须包括但不限于地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测,须提供相关资质证书扫描件。
3.4参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.5参选人的股东为自然人,且完全一致的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.6参选人的高级管理人员(包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监)为同一人或存在交叉任职的不同单位,不得参加同一标包答或者未划分标包的同一项目应答。
3.7参选人不得存在下列情形之一
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2020年11月起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)的;
(6)在最近五年内(自2018年11月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2018年11月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)被中国铁塔股份有限公司列入全国“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入山东省“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司烟台市分公司列入烟台市分公司“禁止交易企业名单”的;
(10)被中国铁塔股份有限公司/中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入同类服务“中国铁塔全国级/山东省级供应商黑名单”的;
(11)在参与本项目采购时,如发生参选文件的“机器码”或“文件码”一致情形的,按照《中国铁塔股份有限公司供应商负面行为管理办法》中严重负面行为的要求,自愿接受同等处罚。
注:参选人须在参选文件中提供上述内容的承诺书。
3.8本项目不接受联合体应答。
注:参选人须在应答文件中提供非联合体承诺书。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的参选人,其应答文件将被否决。
5.比选文件的获取
5.1比选文件获取:2023年11月3日至2023年11月。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 三亚市现代服务业产业园基础设施配套椰风路三期项目(设计)招标公告 2024-09-21
- 黄埔区大坦村岭南特色美丽乡村精品示范村建设工程勘察设计施工总承包项目招标公告 2024-09-21
- 广深铁路物流中心物业出租(第二次挂网)招标公告 2024-09-21
- 中国电力国际发展有限公司2024年-2026年综合福利保险项目招标公告 2024-09-21
- 信丰县住房和城乡建设局信丰县2024年城镇老旧小区改造增补计划设计服务(设计一区)项目的竞争性磋商公告(不见面开标)招标公告 2024-09-21
- 尚义县水务局尚义县2024年农村供水工程末稍水检测项目竞争性磋商公告 2024-09-21
- 信丰县住房和城乡建设局信丰县2024年城镇老旧小区改造增补计划设计服务(设计二区)项目招标公告 2024-09-21
- 怀来县城区南部排水管网改造工程-监理招标公告 2024-09-21
- 深汕特别合作区杨桃溪中游段防洪排涝整治工程和深汕特别合作区里坑泄洪渠防洪工程(监理标)二次招标公告 2024-09-21
- 材料基因组和特殊环境材料园区项目超前钻勘察服务招标公告 2024-09-21