1. 项目概况与采购内容
1.1采购内容: 中国电信集团有限公司湘潭分公司2023年11月-12月零星维修补充采购项目，含办公用房维修、机房维修、营业用房维修、院落维修、屋面维修、安全隐患整改维修、水电设施维修改造、水电抢修；污水管网和化粪池维修疏通清淤、营销用电搭接及搬运、会场布置及搬运、临时用工和搬运、恶劣天气抢险、办公设施维修、办公用户调整改造、办公家具制安及搬运、员工的后勤保障、部分支局维修改造、创文创卫整改维修和用工、食堂、工会活动场所维修改造、员工宿舍维修、大学生安置宿舍维修改造、部分住宿家具和用品制安等，具体见技术规范书。
1.2承包方式：包工包料。
1.3质量标准要求：合格。
1.4实施地域：湘潭市。
1.5施工工期：采购方针对单个维修项目确定的工期。
1.6采购合同有效期：合同签订之日起2个月。如框架合同履行期限截止未到，但框架合同金额已执行完毕，则本项目合同有效期届满；如框架合同履行期限结束，合同金额尚未执行完毕，双方可协商是否签订补充协议继续执行合同。
1.7分包划分情况：本项目不划分采购包，选取一个中选人。
1.8项目预算：采购预估总价为10万元（不含税）。
1.9本项目设置最高参选限价，最高参选限价为整体折扣系数98%，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
1.10涉及的主要评估产品品类：房屋零星维修。
2. 参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2资质要求，同时提供以下证书扫描件：
2.2.1住建行政主管部门核发的有效的施工企业安全生产许可证；
2.2.2住建行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
注：若投标人根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市94号）文件内容，更换了企业资质，请提供相对应资质。
2.3本项目要求参选人具备以下人员要求：
2.3.1住建行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）；
2.3.2住建行政主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）1人；
2.3.3住建行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人；
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。
2.5法律法规规定的其他要求。
2.6本项目不接受联合体参选。
2.7参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2020年10月起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2018年10月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2018年10月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9）近两年（自2021年10月0起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
（10）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（11）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，处理范围在全国其他区域内存在禁止采购处理措施的。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4. 比选文件的获取
4.1比选文件获取：2023年11月1发布比选公告起至2023年11月117时30分（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn