广西沿海铁路股份有限公司钦州工务段企沙线K0+800~K3+000段增设挡砟墙工程采购公告
日期:2023-11-25
收藏项目
1.招标条件
本招标项目(项目名称)招标人为广西沿海铁路股份有限公司钦州工务段,依据中国铁路南宁局集团有限公司、广西沿海铁路股份有限公司采购相关规定实施,招标项目资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
发包单位:广西沿海铁路公司钦州工务段。
项目名称:企沙线K0+800~K3+000段增设挡砟墙工程
工程地点:企沙线K0+800~K3+000段增设挡砟墙工程
承包范围:包工包料。
项目规模:
招标方式:公开招标
工期要求:计划2023年12月开工,2023年12月3竣工;总工期2历天,具体按实际开工日为准。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备的资格要求:
(1)投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册,符合所投项目经营范围,具有独立法人资格的企业。
(2) 投标人或其投标产品不存在国家行政机构、国铁集团信用评价、质量检查、招投标或物资供应等方面处于暂停合作、禁止采购、停用的状态;投标人所投铁路产品无国家铁路局或国铁集团质量监督检查或抽查不合格情形(复查通过除外);投标人没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单;投标人没有与招标人及其所属单位正在进行仲裁或诉讼;投标人或其投标产品在招标人及其所属单位因质量、履约、廉洁等方面造成较大负面影响,受到招标人相应处理的,按招标人有关规定期限执行。
(3) 投标人提供2021年以来的至少1年的企业年度财务会计报表(经审计),包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件并加盖公章。投标人的成立少于规定年份的,应提供成立以来的企业财务会计报表。
(4) 投标人的信用评价为沿海公司准入的A、B、C级施工单位。
(5) 专业资质要求:建筑工程总承包三级及以上。
(6) 业绩要求:具有同类施工经验。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023年11月2起至2023年11月2,每日8:30~11:30,14:30~17:30(北京,下同)购买招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止(投标截止,下同)为2023年11月315时00分。
本招标项目(项目名称)招标人为广西沿海铁路股份有限公司钦州工务段,依据中国铁路南宁局集团有限公司、广西沿海铁路股份有限公司采购相关规定实施,招标项目资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
发包单位:广西沿海铁路公司钦州工务段。
项目名称:企沙线K0+800~K3+000段增设挡砟墙工程
工程地点:企沙线K0+800~K3+000段增设挡砟墙工程
承包范围:包工包料。
项目规模:
- 新建挡砟墙1.88Km;
- 改移沟墙447m;
招标方式:公开招标
工期要求:计划2023年12月开工,2023年12月3竣工;总工期2历天,具体按实际开工日为准。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备的资格要求:
(1)投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册,符合所投项目经营范围,具有独立法人资格的企业。
(2) 投标人或其投标产品不存在国家行政机构、国铁集团信用评价、质量检查、招投标或物资供应等方面处于暂停合作、禁止采购、停用的状态;投标人所投铁路产品无国家铁路局或国铁集团质量监督检查或抽查不合格情形(复查通过除外);投标人没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单;投标人没有与招标人及其所属单位正在进行仲裁或诉讼;投标人或其投标产品在招标人及其所属单位因质量、履约、廉洁等方面造成较大负面影响,受到招标人相应处理的,按招标人有关规定期限执行。
(3) 投标人提供2021年以来的至少1年的企业年度财务会计报表(经审计),包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件并加盖公章。投标人的成立少于规定年份的,应提供成立以来的企业财务会计报表。
(4) 投标人的信用评价为沿海公司准入的A、B、C级施工单位。
(5) 专业资质要求:建筑工程总承包三级及以上。
(6) 业绩要求:具有同类施工经验。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023年11月2起至2023年11月2,每日8:30~11:30,14:30~17:30(北京,下同)购买招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止(投标截止,下同)为2023年11月315时00分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 中铁十一局集团有限公司第五分公司澄海区翠峰路(岭海南路-中阳大道)道路工程项目经理部招标公告 2024-09-24
- 中铁十二局集团电气化工程有限公司苏州SRT8-13-5标项目经理部自购物资集中采购招标公告 2024-09-24
- 中铁十一局集团第五工程有限公司瀑布沟水电站石棉库区永和、迎政大渡河连接大桥工程经理部商砼采购招标公告 2024-09-24
- 中铁十一局集团有限公司盘兴铁路工程项目经理部粉煤灰采购招标公告 2024-09-24
- 宜昌市中心人民医院食堂大宗物资采购协议供应商项目(饮料水果副食)竞争性磋商公告 2024-09-23
- 广元国际铁路物流园项目(保税物流中心)一期建设工程监理招标公告 2024-09-23
- 广州局集团公司“2024年动车组电务车载设备加装改造项目设备购置”项目招标公告 2024-09-23
- 中国铁路济南局集团有限公司济南车辆段油压减振器试验台项修采购公告 2024-09-23
- 中铁十五局集团第四工程有限公司吉林至珲春铁路枢纽西环线工程经理部竞争性谈判采购招标公告 2024-09-23
- 武汉高铁工务段滠武线上行K6+500钢轨伸缩调节器大修工程招标公告 2024-09-23
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组输煤系统加装防堵装置招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组汽车桥式采样机更新改造招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司一二期真空皮带脱水机及配套系统增容改造招标公告(二次)
- 吉林财经大学档案馆搬迁项目二次招标公告
- 广东省政务服务和数据管理局政务信息化立项设计咨询服务(2024年)项目标段一三次招标公告
- 广东医科大学与高州市人民医院共建实验动物中心项目招标公告
- 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司网络通信系统建设采购招标公告
- 河南龙宇国际贸易有限公司涂层复合钢管、弯头及三通采购招标公告
- 宁夏警官职业学院数字安防实训室建设项目项目招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅宁夏禁毒科普教育基地升级布展服务项目项目招标公告