2023年中电信数智科技有限公司贵州分公司高科一号20楼态势运营中心装修改造采购-比选公告
日期:2023-12-19
收藏项目
1、项目概况与采购内容
1.1 项目概况
1.1.1 本项目为2023年中电信数智科技有限公司贵州分公司高科一号20楼态势运营中心装修改造采购,本次采用单项合同形式,预估金额40万元人民币(含税)。
1.2 采购内容及分包划分情况:
1.2.1 采购内容:对高科一号20楼态势运营中心装修施工进行采购,具体采购内容及要求详见技术规范书。
1.2.2 合同有效期:双方合同自签订之日起生效,至双方完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清后结束。
1.2.3 技术(服务)标准要求:按招标文件第五章技术标准要求执行。
1.2.4 质量要求:合格,符合国家现行规范及质量验收标准及技术规范书要求。
1.2.5 施工(服务)地点:贵州省范围内招标人指定地点。
1.2.6 承包方式:包工包料。
1.2.7 工期:自合同签订之日起3内交付使用。
1.2.8 保修:质保期1年,从终验证书签发之日起开始计算。
1.2.9 标包及份额划分:本项目不划分标包及份额。
1.2.10 中选人数量:1名。
1.3 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容,查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
★1.4 本项目设置最高参选限价,参选人任一报价高于最高参选限价的,其参选将被否决,不含税总价最高限价为366972.48元人民币,单价最高限价详见第六章【明细报价表】。★
2、★参选人资格要求★
2.1 参选人基本资格要求:
2.1.1 参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,具备有效期内的合法企业工商营业执照或同等证明材料。
2.1.2 企业资质:本项目要求参选人须同时具备有效期内的以下资质证书:
(1)具备由住建行政主管部门核发的有效建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)及以上资质。(注:如参选人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证,则按照相应政策调整文件认定企业资质。)
(2)具备建设行政主管部门核发的有效的施工安全生产许可证。
2.1.3 具备有效期内企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证)、项目负责人安全生产考核合格证书(B证)、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证),提供证书复印件或扫描件。
2.1.4 参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
2.1.5 本项目不接受联合体参选。
2.2 参选人不得存在下列情形之一
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内[参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3、资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4、比选文件获取
4.1 比选文件获取:2023年12月209时00分至2023年12月217时00分[获取应满足不少于2*24小时]。
1.1 项目概况
1.1.1 本项目为2023年中电信数智科技有限公司贵州分公司高科一号20楼态势运营中心装修改造采购,本次采用单项合同形式,预估金额40万元人民币(含税)。
1.2 采购内容及分包划分情况:
1.2.1 采购内容:对高科一号20楼态势运营中心装修施工进行采购,具体采购内容及要求详见技术规范书。
1.2.2 合同有效期:双方合同自签订之日起生效,至双方完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清后结束。
1.2.3 技术(服务)标准要求:按招标文件第五章技术标准要求执行。
1.2.4 质量要求:合格,符合国家现行规范及质量验收标准及技术规范书要求。
1.2.5 施工(服务)地点:贵州省范围内招标人指定地点。
1.2.6 承包方式:包工包料。
1.2.7 工期:自合同签订之日起3内交付使用。
1.2.8 保修:质保期1年,从终验证书签发之日起开始计算。
1.2.9 标包及份额划分:本项目不划分标包及份额。
1.2.10 中选人数量:1名。
1.3 本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容,查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
★1.4 本项目设置最高参选限价,参选人任一报价高于最高参选限价的,其参选将被否决,不含税总价最高限价为366972.48元人民币,单价最高限价详见第六章【明细报价表】。★
2、★参选人资格要求★
2.1 参选人基本资格要求:
2.1.1 参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,具备有效期内的合法企业工商营业执照或同等证明材料。
2.1.2 企业资质:本项目要求参选人须同时具备有效期内的以下资质证书:
(1)具备由住建行政主管部门核发的有效建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)及以上资质。(注:如参选人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证,则按照相应政策调整文件认定企业资质。)
(2)具备建设行政主管部门核发的有效的施工安全生产许可证。
2.1.3 具备有效期内企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证)、项目负责人安全生产考核合格证书(B证)、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证),提供证书复印件或扫描件。
2.1.4 参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
2.1.5 本项目不接受联合体参选。
2.2 参选人不得存在下列情形之一
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内[参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3、资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4、比选文件获取
4.1 比选文件获取:2023年12月209时00分至2023年12月217时00分[获取应满足不少于2*24小时]。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 广安市人民医院2吨低氮蒸汽锅炉三次招标公告 2024-09-23
- 哈尔滨电力职业技术学院能源仿真实训室硬件设备采购竞争性磋商公告 2024-09-23
- 铁塔能源山西分公司2024年大同市云冈区自然资源备电设备采购项目二次比选公告 2024-09-23
- 昌图县新能源产业发展规划竞争性磋商公告 2024-09-23
- 新能源船舶设备研发中心(1#研发楼、2#厂房)交易信息招标公告 2024-09-23
- 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局长江委中游测区中游水文巡测基地设施设备建设电力增容工程招标公告 2024-09-23
- 邯钢华丰新能源有限公司备品备件供货项目驱动装置采购公告 2024-09-23
- 中国电信新疆分公司2024年630KVA预装式变电站采购项目招标公告 2024-09-23
- 渑池县先进制造业开发区英张园区纬三路至新华路电缆通道项目招标公告 2024-09-23
- 2024年中国电信桂林分公司东江高压变配电系统扩容改造项目(第二次)比选公告 2024-09-23
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组输煤系统加装防堵装置招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组汽车桥式采样机更新改造招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司一二期真空皮带脱水机及配套系统增容改造招标公告(二次)
- 吉林财经大学档案馆搬迁项目二次招标公告
- 广东省政务服务和数据管理局政务信息化立项设计咨询服务(2024年)项目标段一三次招标公告
- 广东医科大学与高州市人民医院共建实验动物中心项目招标公告
- 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司网络通信系统建设采购招标公告
- 河南龙宇国际贸易有限公司涂层复合钢管、弯头及三通采购招标公告
- 宁夏警官职业学院数字安防实训室建设项目项目招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅宁夏禁毒科普教育基地升级布展服务项目项目招标公告