建始县长梁高新技术产业园基础设施建设项目建始县长梁高新技术产业园基础设施建设项目招标公告
日期:2023-12-20
收藏项目
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点:建始县长梁镇
建设规模:529.044米滨河路(产业园基础设施建设配套)建设,及停车场、给排水、弱电、照明等
其他:/
2.2招标范围
招标范围:完成本项目施工设计图纸及工程量清单全部内容
标段划分:本项目划分为 1 个标段
计划工期:36历天,计划开工日期2024-01-20
合同估算价:9405813.16元
2.3其他:/
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备 :
3.1.1 本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 3.1.2 近五年完成过 1 项类似项目(类似项目是指市政公用工程施工总承包) 业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程 专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书(B 证) ,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理;主要管理人员(质量员、施工员、材料员、资料员)等均具有相应岗位证书,安全员具有有效安全生产考核 C 类证书(按相关文件要求,企业在网上自行打印的安管考核合格证人员信息具有同等效力)。 3.1.3 根据恩施州人社函 〔2017〕35 号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知 ”规定, 投标人在 本项目投标文件递交 截止时,不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚 期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自 觉履行完毕的情形(投标文件中应作出书面承诺,否则其投标将被拒 绝)。 3.1.4 投标人①未被“信用中国 ”网 站列入“重大税收违法失信 主体 ”、“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”;②未被“ 中国执 行信息公开网 ”网站列入失信被执行人; ③未被“ 国家企业信用信息 公示系统 ”网站列入严重违法失信企业名单 ”;④“全国建筑市场 监管公共服务平台“诚信记录 ”中无企业不良行为; “湖北省建 筑市场监督与诚信一体化服务平台 ”,“诚信信息 ”中无企业不良行 为(通过网站查询,并提供网页打印或截图并加盖单位公章,打印或截 图日期须是本公告发布之日起, 方可有效)。 3.1.5 投标企业、企业法 定代表人 以及拟派本项目的项目经理无行贿犯罪记录, 提供无“行贿 犯罪 ” 的承诺,否则其投标将被拒绝。 3.1.6 省内外建筑企业在鄂从事建筑活动, 需登录湖北省建筑市场监管和诚信一体化工作平台, 报送企业基本信息和人员信息。在我州开展建筑活动的省内外企业和人员信息以《湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台》信息公示的信息为准(投标单位须提供网页打印或截图的企业和人员信息并加盖单位公章,打印或截图日期须是本公告发布之日起,方可有效)。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标/。
3.4本项目属于政府采购工程
3.5本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购
3.6其它要求:本项目属于政府采购工程,执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为其他未列明行 业,中小微企业参加本项目投标,应当出具《政府采购促进中小企业发 展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号 规定的《中小企业声明函》,并按要求填写,未按要求提供的投标将被拒绝。
4.招标文件的获取
请于2023年12月2至2023年12月224:00时止(北京、下同),注册后查看下载招标文件。
建设规模:529.044米滨河路(产业园基础设施建设配套)建设,及停车场、给排水、弱电、照明等
其他:/
标段划分:本项目划分为 1 个标段
计划工期:36历天,计划开工日期2024-01-20
合同估算价:9405813.16元
3.1.1 本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 3.1.2 近五年完成过 1 项类似项目(类似项目是指市政公用工程施工总承包) 业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程 专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书(B 证) ,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理;主要管理人员(质量员、施工员、材料员、资料员)等均具有相应岗位证书,安全员具有有效安全生产考核 C 类证书(按相关文件要求,企业在网上自行打印的安管考核合格证人员信息具有同等效力)。 3.1.3 根据恩施州人社函 〔2017〕35 号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知 ”规定, 投标人在 本项目投标文件递交 截止时,不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚 期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自 觉履行完毕的情形(投标文件中应作出书面承诺,否则其投标将被拒 绝)。 3.1.4 投标人①未被“信用中国 ”网 站列入“重大税收违法失信 主体 ”、“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”;②未被“ 中国执 行信息公开网 ”网站列入失信被执行人; ③未被“ 国家企业信用信息 公示系统 ”网站列入严重违法失信企业名单 ”;④“全国建筑市场 监管公共服务平台“诚信记录 ”中无企业不良行为; “湖北省建 筑市场监督与诚信一体化服务平台 ”,“诚信信息 ”中无企业不良行 为(通过网站查询,并提供网页打印或截图并加盖单位公章,打印或截 图日期须是本公告发布之日起, 方可有效)。 3.1.5 投标企业、企业法 定代表人 以及拟派本项目的项目经理无行贿犯罪记录, 提供无“行贿 犯罪 ” 的承诺,否则其投标将被拒绝。 3.1.6 省内外建筑企业在鄂从事建筑活动, 需登录湖北省建筑市场监管和诚信一体化工作平台, 报送企业基本信息和人员信息。在我州开展建筑活动的省内外企业和人员信息以《湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台》信息公示的信息为准(投标单位须提供网页打印或截图的企业和人员信息并加盖单位公章,打印或截图日期须是本公告发布之日起,方可有效)。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标/。
3.4本项目属于政府采购工程
3.5本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购
3.6其它要求:本项目属于政府采购工程,执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为其他未列明行 业,中小微企业参加本项目投标,应当出具《政府采购促进中小企业发 展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号 规定的《中小企业声明函》,并按要求填写,未按要求提供的投标将被拒绝。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 济南市章丘区农业农村局山东省济南市章丘区农业农村局农村基础设施运行管护试点高标准农田建后管护服务项目招标公告 2024-09-28
- 新皇岗口岸联检大楼市政工程施工总承包招标公告 2024-09-28
- 2024年度平邑县武台镇基础设施衔接资金项目竞争性磋商公告 2024-09-28
- 无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程二期道路设计项目竞争性磋商公告 2024-09-28
- 贵溪市大数据中心贵溪市数字公共服务基础设施建设项目(数字应急)招标公告 2024-09-28
- 开阳县农业农村局关于花梨镇库区安置区产业配套基础设施建设(一、沟渠及道路建设)项目的竞争性磋商公告 2024-09-28
- 昌吉市城市排水防涝市政设施建设项目沥青混凝土、水稳料采购重新招标第2次招标公告 2024-09-28
- 梅山港口基础设施重点项目疏浚及整岛地基处理工程监测项目钻孔服务招标公告 2024-09-27
- 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程工艺监理招标公告 2024-09-27
- 甘孜藏族自治州文化广播电视和旅游局甘孜州国省干道沿线旅游基础设施建设二标段标识牌采购项目竞争性磋商采购公告 2024-09-27
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 吉林日报社(吉林日报报业集团)2024年6-8月份印刷专用新闻纸采购招标公告
- 吉林省文物考古研究所吉林省围子里遗址龙岗遗址考古勘探项目招标公告
- 长春大学物业(含保洁、绿化)托管服务项目(2次招标)招标公告
- 2024年IT技术人员代维服务项目(电视制作网)招标公告
- 广东省第一荣军优抚医院中心供气系统升级改造项目三次招标公告
- 国家公园宣传推广招标公告
- 广东省从化监狱2024-2025年警察职工餐厅物资采购项目招标公告
- 氧化扩散炉等设备采购(三次)招标公告
- 2024年度福建省电子口岸公共平台(省国际贸易单一窗口)运维服务项目公开招标招标公告
- 福建省山洪灾害气象(风险)预报预警服务及社会化发布支撑公开招标招标公告