中国电信股份有限公司桑植分公司办公楼、通信楼等楼宇外墙立面及楼顶安全隐患除险和加固项目比选公告
日期:2024-01-18
收藏项目
1、项目概况与采购内容
1.1项目概况:中国电信股份有限公司桑植分公司办公楼、通信楼等楼宇外墙立面及楼顶出现安全隐患,需对安全隐患除险加固。
1.2项目内容及分包划分情况:
1.2.1采购内容:外墙屋面改造、仓库里屋面重做、钢化玻璃防坠雨篷、外立面空调加固等。具体内容详见第五章技术规范书。
1.2.2分包划分情况:本项目不划分采购包,设1个中选人,由综合得分排名第1名的中选候选人中选。
1.2.4项目控制价:479399.68元(含税)。
1.2.3项目地点:湖南省张家界市桑植县。
1.2.4计划工期:接到书面开工通知后1个月(3历天)内完成。
1.2.5质量标准要求:符合现行国家有关规范、验收标准要求,达到“合格”标准。
1.2.6保修期:自验收合格之日起1年。
1.2.7承包方式:包工包料。
1.3本项目设置最高参选限价,最高参选限价为479399.68元(含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选资格将被否决。
2、参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
★2.2具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;
★2.3本项目要求参选人具备以下资质:
具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)及以上资质,资质证书处于有效期内,并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力;
注:如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)规定取得新资质证书的,资质相应等级对应上述要求。
★2.4具备有效的住建和城乡行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证;
★2.5类似工程业绩要求:参选人近三年完成的一个类似业绩(自2021年1月至参选文件递交截止止,以合同签订为准),提供类似业绩合同关键页扫描件(包括但不限于项目名称、双方签字盖章、合同数量金额、验收证明等),并加盖参选人企业公章;
2.6 本项目要求参选人具备以下人员要求:
2.6.1具备建设行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证(A证);
2.6.2拟任工程总承包项目负责人具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格;具备项目负责人安全生产考核合格证(B证);
2.6.3具备建设行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(C证)1人;
以上人员均为参选人正式员工,证明其在参选人单位参加社会保险(至参选文件递交截止最近6个月连续3个月的缴费)的证明。国家和地方政府对退休人员和企业、事业社保缴费有专门规定的,从其规定。
2.7法律法规规定的其他要求。
2.8本项目不接受联合体参选。
2.9参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自参选文件递交截止之日起,上溯至3年前的同月同日)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自参选文件递交截止之日起,上溯至5年前的同月同日)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自参选文件递交截止之日起,上溯至5年前的同月同日)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,处理范围在全国其他区城内存在禁止采购处理措施的。
(18)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.10遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规。
3、资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4、比选文件获取
4.1比选文件获取:【201月108时30分00秒至201月23日17时30分00秒】(北京,下同)。
1.1项目概况:中国电信股份有限公司桑植分公司办公楼、通信楼等楼宇外墙立面及楼顶出现安全隐患,需对安全隐患除险加固。
1.2项目内容及分包划分情况:
1.2.1采购内容:外墙屋面改造、仓库里屋面重做、钢化玻璃防坠雨篷、外立面空调加固等。具体内容详见第五章技术规范书。
1.2.2分包划分情况:本项目不划分采购包,设1个中选人,由综合得分排名第1名的中选候选人中选。
1.2.4项目控制价:479399.68元(含税)。
1.2.3项目地点:湖南省张家界市桑植县。
1.2.4计划工期:接到书面开工通知后1个月(3历天)内完成。
1.2.5质量标准要求:符合现行国家有关规范、验收标准要求,达到“合格”标准。
1.2.6保修期:自验收合格之日起1年。
1.2.7承包方式:包工包料。
1.3本项目设置最高参选限价,最高参选限价为479399.68元(含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选资格将被否决。
2、参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
★2.2具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;
★2.3本项目要求参选人具备以下资质:
具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)及以上资质,资质证书处于有效期内,并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力;
注:如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)规定取得新资质证书的,资质相应等级对应上述要求。
★2.4具备有效的住建和城乡行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证;
★2.5类似工程业绩要求:参选人近三年完成的一个类似业绩(自2021年1月至参选文件递交截止止,以合同签订为准),提供类似业绩合同关键页扫描件(包括但不限于项目名称、双方签字盖章、合同数量金额、验收证明等),并加盖参选人企业公章;
2.6 本项目要求参选人具备以下人员要求:
2.6.1具备建设行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证(A证);
2.6.2拟任工程总承包项目负责人具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格;具备项目负责人安全生产考核合格证(B证);
2.6.3具备建设行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(C证)1人;
以上人员均为参选人正式员工,证明其在参选人单位参加社会保险(至参选文件递交截止最近6个月连续3个月的缴费)的证明。国家和地方政府对退休人员和企业、事业社保缴费有专门规定的,从其规定。
2.7法律法规规定的其他要求。
2.8本项目不接受联合体参选。
2.9参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自参选文件递交截止之日起,上溯至3年前的同月同日)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自参选文件递交截止之日起,上溯至5年前的同月同日)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自参选文件递交截止之日起,上溯至5年前的同月同日)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,处理范围在全国其他区城内存在禁止采购处理措施的。
(18)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.10遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规。
3、资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4、比选文件获取
4.1比选文件获取:【201月108时30分00秒至201月23日17时30分00秒】(北京,下同)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 外来人口(北仑集运基地停车中心)宿舍升级改造项目智能门锁、水电表等设备采购及安装项目招标公告 2024-09-27
- (生态科技岛管委办)南京金环新能源有限公司民安街江心洲污水处理厂14.85兆瓦分布式光伏发电项目工程总承包299458采购公告 2024-09-27
- 新能源营运性货运自卸车辆采购项目二次招标公告 2024-09-27
- 广东粤电阳江尚洋湾海风场发电效益赋能决策平台研究与应用项目三次招标公告 2024-09-27
- 福建分公司湖北新能源站点防雷检测服务采办招标公告 2024-09-27
- 湖南长远锂科新能源有限公司R线改造项目400L正压输送设备采购招标公告 2024-09-27
- 2024年中国电信银川分公司会展布展项目比选公告 2024-09-27
- 甘肃靖煤能源有限有公司《信息化、智能化建设总体规划与系统设计方案》编制技术咨询服务招标公告 2024-09-27
- 滕头未来社区电力迁改排管工程的竞争性磋商公告 2024-09-27
- 华润夏河二期50MW牧光互补光伏发电项目PC工程(不含光伏组件采购)管桩采购招标公告 2024-09-27
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 吉林日报社(吉林日报报业集团)2024年6-8月份印刷专用新闻纸采购招标公告
- 吉林省文物考古研究所吉林省围子里遗址龙岗遗址考古勘探项目招标公告
- 长春大学物业(含保洁、绿化)托管服务项目(2次招标)招标公告
- 2024年IT技术人员代维服务项目(电视制作网)招标公告
- 广东省第一荣军优抚医院中心供气系统升级改造项目三次招标公告
- 国家公园宣传推广招标公告
- 广东省从化监狱2024-2025年警察职工餐厅物资采购项目招标公告
- 氧化扩散炉等设备采购(三次)招标公告
- 2024年度福建省电子口岸公共平台(省国际贸易单一窗口)运维服务项目公开招标招标公告
- 福建省山洪灾害气象(风险)预报预警服务及社会化发布支撑公开招标招标公告