新建铁路哈尔滨至齐齐哈尔铁路线路安全环境管理系统II类变更设计施工总价承包采购公告
日期:2024-01-23
收藏项目
1.采购条件
本采购项目新建铁路哈尔滨至齐齐哈尔铁路线路安全环境管理系统II类变更设计施工总价承包采购人为中国铁路哈尔滨局集团有限公司既有铁路改造项目管理部,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对施工总价承包采购进行公开竞争性谈判。
2.项目概况与采购范围
2.1本采购项目的建设地点:哈尔滨市至齐齐哈尔市。
2.2本采购项目概况:
本工程负责相关工务段、车间巡防终端、巡防大屏、巡防移动终端部署项目
2.3本采购项目的计划工期:总工期:90 日历天,计划开工日期:203月,计划竣工日期:205月2。
2.4本采购项目的采购范围:施工图设计范围内全部内容。
2.5本采购项目的标段划分:本工程划分为1个施工标段。
2.6其他: / 。
3.报价人资格要求
3.1基本要求:投标人在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2信誉要求:投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单,投标人未在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单,投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”,未被采购人或其上级公司列入禁止投标的“黑名单”。投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录。投标人未被取消或暂停投标资格(或不存在辖内失信的情形)、不存在最近一期国铁集团施工企业评价为C级且在整改期内的情形。
3.3标段资格
3.3.1标段名称:施工综合标段。
(1)主要工程内容:巡防终端5台,移动终端76台。
(2)资质要求:具备铁路电务工程专业承包一级,电子与智能化专业承包一级及以上资质。
(3)业绩要求:2019年1月至201月(近5年)具备铁路营业线施工业绩。
(4)项目经理:具有通信与广电工程专业一级或机电工程专业一级建造师注册证书及以上执业资格证书,工程师及以上职称,具有有效的安全生产考核合格证书。未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职(与本标段相邻标段除外),但能够提供现任职建设单位(项目业主)的同意调离文件,并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。具有良好的职业道德,在(递交响应文件之日起前3年内)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
(5)联合体投标:本标段不接受联合体投标。
4.报价文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于201月2至201月3,每日9时00分至11时30分,14时00分至16时00分(北京,下同),注册后查看获取竞争性报价文件。
本采购项目新建铁路哈尔滨至齐齐哈尔铁路线路安全环境管理系统II类变更设计施工总价承包采购人为中国铁路哈尔滨局集团有限公司既有铁路改造项目管理部,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对施工总价承包采购进行公开竞争性谈判。
2.项目概况与采购范围
2.1本采购项目的建设地点:哈尔滨市至齐齐哈尔市。
2.2本采购项目概况:
本工程负责相关工务段、车间巡防终端、巡防大屏、巡防移动终端部署项目
2.3本采购项目的计划工期:总工期:90 日历天,计划开工日期:203月,计划竣工日期:205月2。
2.4本采购项目的采购范围:施工图设计范围内全部内容。
2.5本采购项目的标段划分:本工程划分为1个施工标段。
2.6其他: / 。
3.报价人资格要求
3.1基本要求:投标人在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2信誉要求:投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单,投标人未在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单,投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”,未被采购人或其上级公司列入禁止投标的“黑名单”。投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录。投标人未被取消或暂停投标资格(或不存在辖内失信的情形)、不存在最近一期国铁集团施工企业评价为C级且在整改期内的情形。
3.3标段资格
3.3.1标段名称:施工综合标段。
(1)主要工程内容:巡防终端5台,移动终端76台。
(2)资质要求:具备铁路电务工程专业承包一级,电子与智能化专业承包一级及以上资质。
(3)业绩要求:2019年1月至201月(近5年)具备铁路营业线施工业绩。
(4)项目经理:具有通信与广电工程专业一级或机电工程专业一级建造师注册证书及以上执业资格证书,工程师及以上职称,具有有效的安全生产考核合格证书。未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职(与本标段相邻标段除外),但能够提供现任职建设单位(项目业主)的同意调离文件,并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。具有良好的职业道德,在(递交响应文件之日起前3年内)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
(5)联合体投标:本标段不接受联合体投标。
4.报价文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于201月2至201月3,每日9时00分至11时30分,14时00分至16时00分(北京,下同),注册后查看获取竞争性报价文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 临泉泉河杨桥闸重建工程环境影响监测及验收项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 长兴县第二污水处理厂二期工程及配套管网建设项目—污水处理厂工程—施工图设计项目招标公告 2024-09-19
- 乐清宝通环保有限责任公司2024至2025年在线污染源技术服务项目采购公告(安徽皖能环境科技有限公司)招标公告 2024-09-19
- 中国铁路昆明局集团有限公司昆明铁路物流中心曲靖铁路货场垃圾清运服务项目业务外包开竞争性谈判采购公告 2024-09-19
- 无锡市宜兴生态环境局危险废物规范化管理项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 江北区生态环境监测站实验室耗材采购-甲苯等招标公告 2024-09-19
- 魏县德尚环保有限公司渗滤液运输服务谈判采购公告 2024-09-19
- 环境质量监测运维项目耗材备件与试剂标样购置招标公告 2024-09-19
- 黄陵矿业店头电厂二期2×1000MW机组扩建项目脱硫系统EPC工程石灰石块输送设备采购招标公告 2024-09-19
- 安徽省宿州生态环境监测中心2024年应急监测能力建设项目竞争性磋商公告 2024-09-19
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告