1.项目概况与采购内容
1.1项目名称：中国电信瑞安分公司20度莘塍、东山、上望三块区域房屋整修工程施工项目
1.2采购内容：包括瑞安莘塍、东山、上望三块区域年内单项工程施工含税预估金额在5万元（含）以上50万元（不含）以下的房屋整修工程施工，具体项目以任务委托书为准。如地方政府对施工服务比选有特殊要求的，则按政府要求实施。
1.3本采购项目估算为：100万元（含税）。
1.4框架合同有效期：自框架合同签订之日起至2012月3。若本期框架合同有效期满或实际执行订单合计金额达到框架合同规模金额，则框架合同自动结束。
1.5工期：施工工期以发包人下达订单要求为准，最长工期不得超过《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）规定的定额工期标准。
1.6本项目不划分标包。中选人数量为1个，中选份额100%，实施区域为温州瑞安市莘塍、东山、上望三块区域。
1.7承包方式：承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全，并不得转包。
1.8质量标准要求：一次性验收合格，达到现行国家有关施工质量验收规范和标准要求的合格标准，以及具体项目/订单业主和设计要求。
1.9本项目涉及的主要评估产品品类：CP01717工程施工。
注册后查看
1.10本项目设置最高参选折扣系数（非下浮率），参选人按照现行浙江省建设工程计价依据（2018版）编制的预算造价的基础上报参选折扣系数，单项工程施工含税预估金额5万（含）-30万元（不含）的项目最高参选折扣系数为97%；单项工程施工含税预估金额30万（含）-50万元（不含）的项目最高参选折扣系数为95%，参选人报参选折扣系数高于上述最高参选折扣系数的，其参选将被否决。
2.参选人资格要求 
2.1参选人应具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的《企业安全生产许可证》；
2.2拟派项目经理具有注册在参选人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；
2.3本项目要求参选人具备以下人员要求：
（1）企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（A证），企业分管安全生产的副经理须提供企业任命文件，其他负责人必须在参选文件中能体现职务信息；
（2）拟派项目经理具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；
（3）专职安全生产管理人员具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。
2.4参选人应承诺中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票；
2.5本次比选不接受联合体参选；
2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选；
2.7参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年1月起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（自2019年1月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年1月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）近两年（自2022年1月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（9）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（10）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（12）为本比选项目的代建人；
（13）为本比选项目的比选代理机构；
（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（15）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（18）法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.6法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取：从201月217时00分到202月17时00分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn