天翼云科技有限公司浙江分公司余杭第一人民医院星桥分院改扩建项目智能化系统集成服务采购项目比选公告
日期:2024-02-02
收藏项目
1.项目概况与采购内容
1.1采购内容:余杭第一人民医院星桥分院改扩建项目智能化系统集成服务采购项目所需系统集成服务。
1.2本采购项目估算为:1288452.83元(不含税)。
1.3续签计划:【无】。
1.4★工期:合同签定后3历天内完成项目集成和调试服务。
1.5本项目【不划分】标包,中选人数量1个。
1.6★本项目设置最高参选限价,最高参选报价限价为1288452.83元人民币(不含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
2.3本次比选不接受联合体参选。
2.4参选人应承诺中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.5参选人应符合以下关键技术要求:
★1、工期:合同签定后3历天内完成项目集成和调试服务。
★2、质保期:终验合格之日起1年。
★3、响应要求:质保期内,接到问题请求后,乙方现场维修响应≤2 小时,在接到甲方通知后在 24 小时内到达现场。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案,如因乙方原因不能及时修复,质量保证期将相应顺延。
2.6参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内[参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中选/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
3资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件的获取
4.1比选文件获取:202月3日08时30分至202月17时00分(北京,下同)。
5.参选文件的递交 5.1参选文件递交截止(即参选截止):202月29时30分。
1.1采购内容:余杭第一人民医院星桥分院改扩建项目智能化系统集成服务采购项目所需系统集成服务。
1.2本采购项目估算为:1288452.83元(不含税)。
1.3续签计划:【无】。
1.4★工期:合同签定后3历天内完成项目集成和调试服务。
1.5本项目【不划分】标包,中选人数量1个。
1.6★本项目设置最高参选限价,最高参选报价限价为1288452.83元人民币(不含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
2.3本次比选不接受联合体参选。
2.4参选人应承诺中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.5参选人应符合以下关键技术要求:
★1、工期:合同签定后3历天内完成项目集成和调试服务。
★2、质保期:终验合格之日起1年。
★3、响应要求:质保期内,接到问题请求后,乙方现场维修响应≤2 小时,在接到甲方通知后在 24 小时内到达现场。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案,如因乙方原因不能及时修复,质量保证期将相应顺延。
2.6参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内[参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中选/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内[参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
3资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件的获取
4.1比选文件获取:202月3日08时30分至202月17时00分(北京,下同)。
5.参选文件的递交 5.1参选文件递交截止(即参选截止):202月29时30分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 北京局集团公司唐山供电段给水集中监控系统改造招标公告 2024-09-21
- 南昌市委信访局“数字信访”信息化系统及配套设施项目电子化招标采购公告 2024-09-21
- 九江市本级九江市市民服务中心东附楼会议室智能化设备采购项目招标公告 2024-09-21
- 2024-2026年中国联通海南省分公司系统集成及客户服务等相关业务外包项目比选公告(第二次) 2024-09-20
- 中国铁塔股份有限公司湖北省分公司2024年荆门市林业防火信息化服务采购项目比选公告 2024-09-20
- 摩洛哥产业基地—弱电信息化工程-辅材系统比选公告 2024-09-20
- 石狮市医院计算机及周边配套设备维护、耗材外包项目采购二次招标公告 2024-09-20
- 除尘器工况自动监控系统安装及维护招标公告 2024-09-20
- 空港幸福里(十一、十二期)项目建筑智能化工程资格预审公告 2024-09-20
- 2024-2025年信息安全风险评估服务采购项目二次招标公告 2024-09-20