中国电信金华分公司武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)管线改建项目[二次]比选公告
日期:2024-02-06
收藏项目
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:本项目拟启动中国电信金华分公司武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)管线改建项目采购。
1.2 采购内容及分包(标包)划分情况:本项目拟采购武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)管线改建施工服务,为管道迁改工程,主要工程内容为:地埋通信管道、砖砌人 (手) 孔、以及工程施工图所包括的范围。
本采购项目估算为:59.5万元(不含税),不划分标段,中选1家供应商,中选份额100%。
备注:
(1)涉及的主要评估产品品类:工程施工
(2)本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容,请查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 项目建设地点:武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)。
1.4 工期要求:开工指令下发之日起3个月内完成工程施工交付使用。
1.5 工程质量要求:合格,达到国家、行业及中国电信内部的相关标准要求及设计文件要求。
1.6 技术标准要求:详见技术规范书。
1.7 承包方式:包工包料。
1.8 本项目设置最高参选限价,最高限价为59.5万元(不含税),参选人参选限价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2 本次比选【不接受】联合体参选。
2.3 参选人【应承诺】中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.4 参选人须具备下列资质:
(1) 有效期内的施工综合资质,或通信工程施工总承包三级或以上资质;
(2) 有效期内的安全生产许可证。
注:①如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)规定取得新资质证书的,按最新的资质对应关系执行。
②若资质证书有效期满,但因国家政策原因而统一延期,企业无需换领资质证书情况的,参选人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期及参选文件递交截止的国家关于统一延期的政策文件。
2.5 参选人提供的团队人员需满足以下要求:
(1) 企业主要负责人具备有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(A类):1人;
(2) 项目负责人具备有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(B类)、二级建造师证书(机电类或通信与广电类):1人;
(3) 专职安全生产管理人员具备有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(C类):不少于1人。
注:
① 须提供上述人员的身份证复印件、对应证书复印件、参选人为其缴纳的有效社保证明(打印为参选截止前3内)。
② 提供的一级注册建造师证书应为电子注册证书,且须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》,不满足上述要求的一级建造师电子注册证书将做无效认定。
2.6 参选人自2021年1月以来应具备1个通信管道类施工经验。案例须同时满足以下条件,否则视为无效:
① 单项合同须同时提供合同关键页+发票;框架协议须同时提供框架协议关键页+订单或单项合同或结算单+发票。
合同/协议关键页至少包括首页、采购内容页、合同金额和签章页。
② 金额评审要求:所有业绩金额均以其相对应的发票含税金额为准进行累计。
③ 业绩评审要求:合同以签订为准,未体现签订的则不纳入评审。
2.7 参选人须承诺,中选后项目负责人不得在本项目执行期间承担其他任何在建工程中担任任何职务。
2.8 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段参选或未划分标段的同一比选项目参选。
2.9 参选人不得存在下列情形之一
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自参选截止前36个月起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自参选截止前60个月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自参选截止前60个月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的;
(16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(17)近两年(自参选截止前24个月起)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上事故的;
(18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(19)法律法规、比选文件限定的其他情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:202月09时00分至202月17时00分(北京,下同)
5. 参选文件的递交
5.1 参选文件递交截止(即参选截止):202月20号9点00分。
1.1 项目概况:本项目拟启动中国电信金华分公司武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)管线改建项目采购。
1.2 采购内容及分包(标包)划分情况:本项目拟采购武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)管线改建施工服务,为管道迁改工程,主要工程内容为:地埋通信管道、砖砌人 (手) 孔、以及工程施工图所包括的范围。
本采购项目估算为:59.5万元(不含税),不划分标段,中选1家供应商,中选份额100%。
备注:
(1)涉及的主要评估产品品类:工程施工
(2)本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容,请查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 项目建设地点:武义县湖滨路(温泉路-莹乡路)。
1.4 工期要求:开工指令下发之日起3个月内完成工程施工交付使用。
1.5 工程质量要求:合格,达到国家、行业及中国电信内部的相关标准要求及设计文件要求。
1.6 技术标准要求:详见技术规范书。
1.7 承包方式:包工包料。
1.8 本项目设置最高参选限价,最高限价为59.5万元(不含税),参选人参选限价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2 本次比选【不接受】联合体参选。
2.3 参选人【应承诺】中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.4 参选人须具备下列资质:
(1) 有效期内的施工综合资质,或通信工程施工总承包三级或以上资质;
(2) 有效期内的安全生产许可证。
注:①如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)规定取得新资质证书的,按最新的资质对应关系执行。
②若资质证书有效期满,但因国家政策原因而统一延期,企业无需换领资质证书情况的,参选人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期及参选文件递交截止的国家关于统一延期的政策文件。
2.5 参选人提供的团队人员需满足以下要求:
(1) 企业主要负责人具备有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(A类):1人;
(2) 项目负责人具备有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(B类)、二级建造师证书(机电类或通信与广电类):1人;
(3) 专职安全生产管理人员具备有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(C类):不少于1人。
注:
① 须提供上述人员的身份证复印件、对应证书复印件、参选人为其缴纳的有效社保证明(打印为参选截止前3内)。
② 提供的一级注册建造师证书应为电子注册证书,且须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》,不满足上述要求的一级建造师电子注册证书将做无效认定。
2.6 参选人自2021年1月以来应具备1个通信管道类施工经验。案例须同时满足以下条件,否则视为无效:
① 单项合同须同时提供合同关键页+发票;框架协议须同时提供框架协议关键页+订单或单项合同或结算单+发票。
合同/协议关键页至少包括首页、采购内容页、合同金额和签章页。
② 金额评审要求:所有业绩金额均以其相对应的发票含税金额为准进行累计。
③ 业绩评审要求:合同以签订为准,未体现签订的则不纳入评审。
2.7 参选人须承诺,中选后项目负责人不得在本项目执行期间承担其他任何在建工程中担任任何职务。
2.8 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段参选或未划分标段的同一比选项目参选。
2.9 参选人不得存在下列情形之一
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自参选截止前36个月起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自参选截止前60个月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自参选截止前60个月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的;
(16)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(17)近两年(自参选截止前24个月起)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上事故的;
(18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(19)法律法规、比选文件限定的其他情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:202月09时00分至202月17时00分(北京,下同)
5. 参选文件的递交
5.1 参选文件递交截止(即参选截止):202月20号9点00分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 安徽建工安徽水利安徽水利嘉和机电怀远县二中南安置房水电、消防安装项目消防及水系统材料设备采购标段1招标公告 2024-09-20
- 外环运河(六灶港-北横河)河道建设工程电力管线搬迁(前期工程)招标公告 2024-09-20
- 崂山区人民医院周边道路管线工程(全过程工程咨询)招标公告 2024-09-20
- 中铁十一局集团第一工程有限公司丹东市木都广场项目真石漆材料招标采购公告CR1101-JC-2024-150招标公告 2024-09-20
- 其他航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目施工总承包资格预审公告 2024-09-20
- 三门峡市南关泵站污水输水管道工程临时用地土地复垦方案编制项目竞争性磋商公告 2024-09-20
- 四张安置区周边道路管线工程(全过程工程咨询)招标公告 2024-09-20
- 广西北港新材料有限公司XCL-ZTB-2024009原料厂超低排放改造项目招标公告 2024-09-20
- 环江毛南族自治县森林消防水池建设项目性谈判公告 2024-09-20
- 宁东基地化工新材料园区东区排水设施(一期)项目设计招标公告 2024-09-20