中国电信股份有限公司淮安分公司淮安电信2024年学校新校区智能化设备及服务采购项目比选公告
日期:2024-02-22
收藏项目
1 项目概况与比选内容
1.1 项目概况
【中国电信股份有限公司淮安分公司淮安电信20学校新校区智能化设备及服务采购项目】,由中国电信股份有限公司淮安分公司与中选人签订采购合同。
1.2采购内容及分包(标包)划分情况:
中国电信股份有限公司淮安分公司淮安电信20学校新校区智能化设备及服务采购项目,采购内容主要包括对20学校新校区智能化所需的设备和服务进行采购,本项目涉及的主要评估产品品类为系统集成服务,本项目采购金额预估为169万元(含税),具体详见比选文件。
1.2.1免费质保期:自合同签订之日起3年。
1.2.2项目工期:自合同签订之日起25个日历日内完成项目并交付使用。
1.2.3项目地点:江苏淮安(比选人指定的地点)。
1.2.4技术标准及要求:详见技术规范书。
1.2.5服务要求:及时响应并满足比选人要求。
1.2.6中选人推荐:中选人推荐:推荐1名中选候选人,第1名中选。中选份额:100%:
1.2.7本项目不划分分包。
1.3 本项目设置最高参选限价,最高参选限价为1690000元人民币(含税)其中设备部分最高参选限价为1432656.87元人民币(含税),服务部分最高参选限价为257343.13元人民币(含税),参选人任意一项报价高于对应部分最高参选限价的,其参选将被否决。
2 参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
提供有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件。如为法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,还须同时提供法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权函。
2.2参选人须承诺能够开具符合国家要求的增值税专用发票。
提供承诺书原件并加盖公章或提供相关证明文件复印件。
2.3业绩要求:2021年3月至今,参选人具有与本项目类似的项目业绩且累计业绩金额达到100万元人民币。
须提供合同文本关键页复印件(包含但不限于合同金额页、合同内容页、合同签章页等内容),以合同签订日期为准,金额以合同金额为准;如提供框架合同复印件的,则必须同时提供相对应的订单或结算凭证或发票复印件(订单或结算凭证或发票须能显示日期和金额),以订单或结算凭证或发票日期为准,金额以订单或结算凭证或发票金额为准。原件备查。
2.4本项目不接受联合体参选。
符合本项规定。
2.5参选人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
符合本项规定,并在参选文件中填写完整的《参选人控股及管理关系情况申报表》。
2.6参选人必须具有良好的信用记录:参选人未被“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn )或国家企业信用信息公示系统网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单记录名单。
提供参选截止前1个月内“信用中国”网站下载生成的信用信息报告复印件或“国家企业信用信息公示系统”网站的查询页面截图加盖公章。
2.7参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2021年3月起)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2019年3月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2019年3月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的;
(17)相关产品及服务在中国电信或其他电信运营商出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的;
(18)公司或企业的股东或法定代表人有电信中层及以上干部或其近亲属(含退休、离职不满三年的);
(19)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一分包(标包)或未划分分包(标包)的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该分包(标包)或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(20)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
提供承诺书原件并加盖公章。
3资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4 比选文件的获取
4.1比选文件获取:20 2月23日至 20 2月2(北京,下同)。
1.1 项目概况
【中国电信股份有限公司淮安分公司淮安电信20学校新校区智能化设备及服务采购项目】,由中国电信股份有限公司淮安分公司与中选人签订采购合同。
1.2采购内容及分包(标包)划分情况:
中国电信股份有限公司淮安分公司淮安电信20学校新校区智能化设备及服务采购项目,采购内容主要包括对20学校新校区智能化所需的设备和服务进行采购,本项目涉及的主要评估产品品类为系统集成服务,本项目采购金额预估为169万元(含税),具体详见比选文件。
1.2.1免费质保期:自合同签订之日起3年。
1.2.2项目工期:自合同签订之日起25个日历日内完成项目并交付使用。
1.2.3项目地点:江苏淮安(比选人指定的地点)。
1.2.4技术标准及要求:详见技术规范书。
1.2.5服务要求:及时响应并满足比选人要求。
1.2.6中选人推荐:中选人推荐:推荐1名中选候选人,第1名中选。中选份额:100%:
1.2.7本项目不划分分包。
1.3 本项目设置最高参选限价,最高参选限价为1690000元人民币(含税)其中设备部分最高参选限价为1432656.87元人民币(含税),服务部分最高参选限价为257343.13元人民币(含税),参选人任意一项报价高于对应部分最高参选限价的,其参选将被否决。
2 参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
提供有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件。如为法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,还须同时提供法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权函。
2.2参选人须承诺能够开具符合国家要求的增值税专用发票。
提供承诺书原件并加盖公章或提供相关证明文件复印件。
2.3业绩要求:2021年3月至今,参选人具有与本项目类似的项目业绩且累计业绩金额达到100万元人民币。
须提供合同文本关键页复印件(包含但不限于合同金额页、合同内容页、合同签章页等内容),以合同签订日期为准,金额以合同金额为准;如提供框架合同复印件的,则必须同时提供相对应的订单或结算凭证或发票复印件(订单或结算凭证或发票须能显示日期和金额),以订单或结算凭证或发票日期为准,金额以订单或结算凭证或发票金额为准。原件备查。
2.4本项目不接受联合体参选。
符合本项规定。
2.5参选人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。
符合本项规定,并在参选文件中填写完整的《参选人控股及管理关系情况申报表》。
2.6参选人必须具有良好的信用记录:参选人未被“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn )或国家企业信用信息公示系统网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单记录名单。
提供参选截止前1个月内“信用中国”网站下载生成的信用信息报告复印件或“国家企业信用信息公示系统”网站的查询页面截图加盖公章。
2.7参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2021年3月起)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2019年3月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2019年3月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的;
(17)相关产品及服务在中国电信或其他电信运营商出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的;
(18)公司或企业的股东或法定代表人有电信中层及以上干部或其近亲属(含退休、离职不满三年的);
(19)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一分包(标包)或未划分分包(标包)的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该分包(标包)或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(20)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
提供承诺书原件并加盖公章。
3资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4 比选文件的获取
4.1比选文件获取:20 2月23日至 20 2月2(北京,下同)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 国能信控技术股份有限公司福建公司泉州电厂基于IMS平台智慧火电技术研究及应用项目数据接入及系统集成服务采购公告 2024-09-19
- 临沭县人民医院电脑端网络版反病毒软件服务采购项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 2024年中国联通阜新市分公司阜新高等专科学校正版软件采购项目二次招标公告 2024-09-19
- 兴化市人民医院电子病历内涵质控管理系统项目采购公告 2024-09-19
- 国家自然灾害防治研究院系统集成服务项目竞争性谈判公告 2024-09-19
- 黄冈师范学院软件正版化服务项目(第二次)竞争性磋商公告 2024-09-19
- 中国(南京)软件谷信息化项目全流程辅助管理服务项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 东北师范大学科研创新服务平台(软件)采购定向采购公告 2024-09-19
- 2024-2025年中国联通北京网络建设智能管理平台软件研发集中采购公告 2024-09-19
- 桂林医保移动支付信息化建设项目(Ⅰ期)掌上医院系统供应商征集公告 2024-09-19
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告