中国电信股份有限公司靖江分公司2023年靖江中心局、开发区局光伏发电系统新建工程项目招标公告
日期:2024-03-01
收藏项目
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:中国电信股份有限公司靖江分公司2023年靖江中心局、开发区局光伏发电系统新建工程项目。
1.2 采购内容及分包(标包)划分情况主要采购中国电信股份有限公司靖江分公司2023年靖江中心局、开发区局光伏发电系统新建工程项目,不划分标包,详见技术规范书。
1.2.1项目预算:项目总投资人民币78万(不含税)。
1.2.2施工地点:比选人指定地点。
1.2.3工期:自合同签订之日起60个日历日内完成所有产品的供货、安装、调试、交付使用、通过当地供电管理部门的验收并成功并网。
1.2.4质保期:自项目验收合格之日起免费质保5年。
1.2.5质量要求:合格,符合国家相关规范及比选人技术规范书要求。
1.2.6中选人数量:1名。
1.2.7标包划分情况:本项目不划分标包。
★本项目设置最高参选限价:最高参选限价为78万元(不含税)。参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2. 参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内(不含港澳台)依法注册,法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2参选人须承诺为本项目开具符合国家要求的增值税专用发票。(提供承诺书,加盖单位印章)。
2.3参选人须提供至少一份2021年1月至本公告发布之日止(以合同或订单签订日期为准)类似不低于100KW光伏施工项目合同业绩。合同须提供包括合同服务内容、签订日期、金额、签章页等合同关键页,且至少提供一张该合同的发票复印件作为佐证,以合同签订的为准。其中合同复印件要求内容文字和印章须清晰可见且无遮盖(如出于商业保密目的,允许遮掩详细单价和数量文字,但需保留总价文字)。
2.4参选人需具备建设行政主管部门颁发的有效期内的[电力工程施工总承包(2015 新标准)三级]及以上或[输变电工程专业承包(2015 新标准)三级]及以上,且具备有效的电力《承装(修、试)电力设施许可证》五级(含)以上。(原件备查)
2.5参选人需具备有效的施工企业安全生产许可证(原件备查)
2.6参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选;
2.7本项目不接受联合体参选;
2.8参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内 [参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:【2003月009时00分00秒至2003月017时30分00秒】(北京,下同)。
4.2参选文件递交截止(即参选截止):2003月109时30分(北京)
1.1 项目概况:中国电信股份有限公司靖江分公司2023年靖江中心局、开发区局光伏发电系统新建工程项目。
1.2 采购内容及分包(标包)划分情况主要采购中国电信股份有限公司靖江分公司2023年靖江中心局、开发区局光伏发电系统新建工程项目,不划分标包,详见技术规范书。
1.2.1项目预算:项目总投资人民币78万(不含税)。
1.2.2施工地点:比选人指定地点。
1.2.3工期:自合同签订之日起60个日历日内完成所有产品的供货、安装、调试、交付使用、通过当地供电管理部门的验收并成功并网。
1.2.4质保期:自项目验收合格之日起免费质保5年。
1.2.5质量要求:合格,符合国家相关规范及比选人技术规范书要求。
1.2.6中选人数量:1名。
1.2.7标包划分情况:本项目不划分标包。
序号 |
产品名称 |
规格型号 |
数量 |
施工地点 |
工期 |
1 |
光伏发电设备 |
/ |
/ |
比选人指定地点 |
自合同签订之日起60个日历日内完成所有产品的供货、安装、调试、交付使用、通过当地供电管理部门的验收并成功并网 |
2 |
… |
… |
2.1参选人应为中华人民共和国境内(不含港澳台)依法注册,法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构,具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2参选人须承诺为本项目开具符合国家要求的增值税专用发票。(提供承诺书,加盖单位印章)。
2.3参选人须提供至少一份2021年1月至本公告发布之日止(以合同或订单签订日期为准)类似不低于100KW光伏施工项目合同业绩。合同须提供包括合同服务内容、签订日期、金额、签章页等合同关键页,且至少提供一张该合同的发票复印件作为佐证,以合同签订的为准。其中合同复印件要求内容文字和印章须清晰可见且无遮盖(如出于商业保密目的,允许遮掩详细单价和数量文字,但需保留总价文字)。
2.4参选人需具备建设行政主管部门颁发的有效期内的[电力工程施工总承包(2015 新标准)三级]及以上或[输变电工程专业承包(2015 新标准)三级]及以上,且具备有效的电力《承装(修、试)电力设施许可证》五级(含)以上。(原件备查)
2.5参选人需具备有效的施工企业安全生产许可证(原件备查)
2.6参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选;
2.7本项目不接受联合体参选;
2.8参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内 [参选截止前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内 [参选截止前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:【2003月009时00分00秒至2003月017时30分00秒】(北京,下同)。
4.2参选文件递交截止(即参选截止):2003月109时30分(北京)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 上海外国语大学语言研究院脑电采集与分析系统采购项目招标公告 2024-09-20
- 2023年北京联通核心网分组域承载网网络优化工程项目(集成服务部分)比选公告 2024-09-19
- 山东圣阳电源股份有限公司储能系统应用平台(电子沙盘)项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 城区地下管线更新及系统数据运维竞争性磋商公告 2024-09-19
- 2024年中国联通江苏信息化服务支撑系统改造项目招标公告 2024-09-19
- 地质灾害防御响应会商指挥系统建设招标公告 2024-09-19
- 视频会议设备维护及技术服务项目比选公告 2024-09-19
- 如皋电信前端建设项目招标公告 2024-09-19
- 发动机风扇叶片变形测量分析系统招标公告 2024-09-19
- 120指挥调度系统医疗优先分级调派系统(MPDS)运维服务采购竞争性磋商公告 2024-09-19