中国绿发投资集团有限公司直属项目公司20第7批集中采购招标公告
招标编号:CGD
1.招标条件
本项目招标人(详见附表一),项目资金来自企业自有资金,招标人为中国绿发投资集团有限公司直属项目公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见附表一
招标编号:CGDG-20240425-JZ07-ZSZB
包号 |
招标人 |
项目 名称 |
项目地点及概况 |
招标范围 |
计划工期要求 |
备注 |
包1 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
库尔勒华美胜地万丽、万怡酒店项目机电安装工程 |
项目地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市97号小区,鸿雁东路东侧; 项目概况:项目规划落位万丽+万怡酒店,一期总建筑面积约51100㎡,其中万丽酒店建筑面积约25800㎡,万怡酒店建筑面积约25300㎡,建筑限高≤50米,物业形态为酒店及配套车库。 |
(1)本工程承包范围包括但不限于设计图纸范围内(楼座、门卫及车库)的给排水工程、采暖及通风空调工程、电气工程,消防工程等,具体以本项目工程界面划分表、施工图纸及工程量清单为准。 (2)锅炉安装工程、弱电工程、厨房设备、洗衣机设备及游泳池(含SPA设备)安装工程、电梯工程、柴油发电机安装工程、燃气工程、人防工程等相关界面范围内的施工。 (3)机电图纸的深化,包括牵头各机电分包进行图纸深化以及BIM深化。 (4)与其它承包单位的协调及交接工作。 (5)牵头完成消防验收、机电系统调试及配合完成消防联动调试等各专业调试。 (6)组织进行机电工程竣工移交等工作。 |
总工期310天(日历天),具体开工 |
|
包3 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
伊宁华美胜地酒店项目机电安装工程 |
项目位于新疆伊犁哈萨克自治州首府伊宁市的城市核心区域,具体位置为:伊宁市滨河大道以南,民主路以东,海棠路以西,海景路以北。根据政府规划审批文件及面积统计,项目总建筑面积为66303.39㎡,洲际酒店建筑面积35320.63㎡,逸衡酒店建筑面积24006.19㎡,会议中心建筑面积6977.57㎡。 |
(1)本工程承包范围包括但不限于设计图纸范围内(楼座、门卫及车库)的给排水工程、采暖及通风空调工程、电气工程、消防工程、市政管网工程等,具体以本项目工程界面划分表、施工图纸及工程量清单为准。 (2)锅炉安装工程、弱电工程、厨房设备、洗衣机设备及游泳池(含SPA设备)安装工程、电梯工程、柴油发电机安装工程、燃气工程、人防工程等相关界面范围内的施工。 (3)机电图纸的深化,包括牵头各机电分包进行图纸深化以及BIM深化。 (4)与其它承包单位的协调及交接工作。 (5)牵头完成消防验收、机电系统调试及配合完成消防联动调试等各专业调试。 (6)组织进行机电工程竣工移交等工作。 |
总工期330天(日历天),具体开工 |
|
包5 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
那拉提华美胜地英迪格酒店集群项目(一期)机电安装工程 |
项目位于新疆伊犁州新源县那拉提镇新疆文旅那拉提大酒店东侧,218国道南侧,占地面积6.64平方米,容积率为1.0,用地性质为商住用地,拟规划为高端英迪格+中端智选酒店。拉提项目总建筑面积43927.75㎡,其中英迪格酒店建筑面积25177.18㎡,智选假日酒店建筑面积18750.57㎡。建筑限高15米,共计约400间客房。 |
(1)本工程承包范围包括但不限于设计图纸范围内(楼座、门卫及车库)的给排水工程、采暖及通风空调工程、电气工程,消防工程、防火门、防火卷帘、智能疏散、室外给水工程、室外消防管网、室外供暖管网、室外空调管网、室外电气管网等,具体以本项目工程界面划分表、施工图纸及工程量清单为准。 (2)锅炉安装工程、弱电工程、厨房设备、洗衣机设备及游泳池安装工程、电梯工程、柴油发电机安装工程的相关界面范围内的施工。 (3)机电图纸的深化,包括牵头各机电分包进行图纸深化以及BIM深化。 (4)与其它承包单位的协调及交接工作。 (5)完成自来水、锅炉验收取证、消防验收、机电系统调试及配合完成消防联动调试等各专业调试。 (6)组织进行机电工程竣工移交等工作。 |
1.总工期:31 2.完成竣工验收并取得建设工程竣工验收备案表的 |
|
包6 |
新疆华美胜地有限公司 |
伊宁华美胜地酒店项目幕墙及铝合金门窗工程 |
项目位于新疆伊犁哈萨克自治州首府伊宁市的城市核心区域,具体位置为:伊宁市滨河大道以南,民主路以东,海棠路以西,海景路以北。根据政府规划审批文件及面积统计,项目总建筑面积为66303.39㎡,洲际酒店建筑面积35320.63㎡,逸衡酒店建筑面积24006.19㎡,会议中心建筑面积6977.57㎡。 |
包括但不限于伊宁华美胜地酒店项目幕墙及铝合金门窗工程施工合同设计图纸所包含的玻璃、石材、铝板幕墙工程,防火封堵、雨棚、连廊(含钢构钢架)、栏杆、格栅、百叶等工程的施工和深化设计及其所有材料加工制作、运输安装、各项检测和试验、测量定位、与土建、精装、机电、园林景观、泛光照明等其他专业单位界面交叉的收边收口处理,各专项验收及配合、维保维修以及其他承包人、发包人、酒店管理公司的配合和移交等相关工作,承包人对上述范围内的质量、进度、安全等方面承担全部责任。具体施工界面详见工程量清单。 |
总工期:18 |
包号 |
项目单位 |
项目名称 |
设备材料名称 |
规格型号及主要技术参数 |
单位 |
数量 |
交货 |
交货地点 |
备注 |
包2 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
新疆华美胜地库尔勒、伊宁及那拉提酒店项目柴油发电机组供货及安装 |
柴油发电机组 |
2台常用功率800KW,1台常用功率2000KW,具体详见技术文件 |
台 |
3 |
现场具备供货、安装条件后,45天内完成供货及安装。 预计设备进场 库尔勒项目20 伊宁项目:20 那拉提项目:20 |
各项目现场 |
|
包4 |
新疆华美胜地旅游有限公司 |
新疆华美胜地库尔勒、伊宁及那拉提酒店项目制冷主机供货 |
制冷主机 |
详见技术文件 |
台 |
21 |
暂定库尔勒项目20 |
各项目现场 |
附表二
中国绿发投资集团有限公司直属项目公司
20第7批集中采购招标
投标人专用资格要求
招标编号:CGDG-20240425-JZ07-ZSZB
包号 |
项目名称 |
资质业绩条件 |
包1 |
库尔勒华美胜地万丽、万怡酒店项目机电安装工程 |
1.企业资质要求:新疆区域华美胜地项目机电安装工程资格预审入围单位; 2.企业业绩要求:2020年1月 ①具有竣工验收合格的单项合同额2亿元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)总包工程(含机电安装工程范围)业绩; ②具有竣工验收合格的单项合同额4000万元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)机电安装工程业绩; 3.项目经理资质要求:具备机电专业一级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书(建安B证),不得同时担任其它在建工程项目经理,需在工地现场常驻,提供相应证书及社保缴纳证明; 4.项目经理业绩要求:2020年1月 ①具有作为项目经理完成的竣工验收合格且单项合同额2亿元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)总包工程(含机电安装工程范围)业绩; ②具有作为项目经理完成的竣工验收合格且单项合同额4000万元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)机电安装工程业绩。 |
包2 |
新疆华美胜地库尔勒、伊宁及那拉提酒店项目柴油发电机组供货及安装 |
1.企业资质要求:投标人为柴油发电机组生产厂家(成套商)或其成立的销售公司。 2.企业业绩要求:2021年1月 |
包3 |
伊宁华美胜地酒店项目机电安装工程 |
1.企业资质要求:新疆区域华美胜地项目机电安装工程资格预审入围单位; 2.企业业绩要求:2020年1月 ①具有竣工验收合格的单项合同额2亿元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)总包工程(含机电安装工程范围)业绩; ②具有竣工验收合格的单项合同额4000万元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)机电安装工程业绩; 3.项目经理资质要求:具备机电专业一级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书(建安B证),不得同时担任其它在建工程项目经理,需在工地现场常驻,提供相应证书及社保缴纳证明; 4.项目经理业绩要求:2020年1月 ①具有作为项目经理完成的竣工验收合格且单项合同额2亿元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)总包工程(含机电安装工程范围)业绩; ②具有作为项目经理完成的竣工验收合格且单项合同额4000万元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)机电安装工程业绩。 |
包4 |
新疆华美胜地库尔勒、伊宁及那拉提酒店项目制冷主机供货 |
(1)企业资质要求:本次投标只允许进口或合资品牌生产厂家或其成立的销售公司或厂家授权代理商(提供独家授权文件)投标。 (2)业绩要求:2021年1月 |
包5 |
那拉提华美胜地英迪格酒店集群项目(一期)机电安装工程 |
1.企业资质要求:新疆区域华美胜地项目机电安装工程资格预审入围单位; 2.企业业绩要求:2020年1月 ①具有竣工验收合格的单项合同额2亿元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)总包工程(含机电安装工程范围)业绩; ②具有竣工验收合格的单项合同额4000万元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)机电安装工程业绩; 3.项目经理资质要求:具备机电专业一级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书(建安B证),不得同时担任其它在建工程项目经理,需在工地现场常驻,提供相应证书及社保缴纳证明; 4.项目经理业绩要求:2020年1月 ①具有作为项目经理完成的竣工验收合格且单项合同额2亿元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)总包工程(含机电安装工程范围)业绩; ②具有作为项目经理完成的竣工验收合格且单项合同额4000万元以上的类似公建项目(如酒店、商业综合体、办公楼等)机电安装工程业绩。 |
包6 |
伊宁华美胜地酒店项目幕墙及铝合金门窗工程 |
1.企业资质要求:中国绿发投资集团有限公司2024-2025年度幕墙通用级供方库内供应商。 2.企业业绩要求:2021年1月 3.项目经理资质要求:具备建筑专业一级注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书(建安B证),不得同时担任其它在建工程项目经理,需在工地现场常驻,提供相应证书及社保缴纳证明。 4.项目经理业绩要求:2021年1月 |
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织,须具备相应项目的实施能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
(3)取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。
(4)根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定,不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内;不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为,不得存在开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉(拖欠农民工工资)并承担主要责任。
(5)根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
(6)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息的。
3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求:
详见附件。
3.3除专用资格要求中明确接受联合体投标的项目外,不接受联合体投标。
3.4如接受联合体投标的,投标人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的招标文件及投标工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商投标的项目外,不接受代理商投标。
3.6 本次招标不接受代理投标。
3.7 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.8 其他要求:
4.凡有意参加投标者,请于20
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 有限湛江-乌石终端伴生气压缩机备件采购招标公告 2025-04-07
- 西乡塘区城中村改造指挥部法律服务采购框架协议的征集公告 2025-04-07
- 蒙维公司机修厂保温棉-临时采购公告(内蒙古蒙维科技有限公司)招标公告 2025-04-07
- 延吉市小营镇长东村机耕路项目(2025)竞争性磋商公告 2025-04-07
- 安徽皖维集团有限责任公司外购原料工业生产用精甲醇采购招标公告 2025-04-07
- 山东建行人力部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想研修项目供应商征集公告 2025-04-07
- 中国邮政集团有限公司开封市分公司租赁花卉项目招标公告 2025-04-07
- 西安市人民医院(西安市第四医院)采购减压沸腾清洗机耗材项目院内议标公告 2025-04-07
- 梅香湖公园地下停车场项目施工/标段招标公告 2025-04-07
- 徐州基琸贸易有限公司2025年管材采购项目招标公告 2025-04-07
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
- 郑州裕中能源有限责任公司联合破碎机采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司2025年度热工压力表框架采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司2025年度热工杂项框架采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司便携式无源煤质快速分析仪采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司水源地10kv线路接地故障治理公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司1号/4号/6号除灰冷干机大修公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司全厂时钟系统双北斗改造公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司2025年度车用尿素框架采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司MTZ3570磨煤机轴瓦修理公开比价公告(二次)
- 郑州裕中能源有限责任公司伺服阀修理公开比价公告