1.项目概况与招标内容

1.1项目概况：为了满足中国电信股份有限公司云南分公司中小城市云网强基工程-两亚国际数据中心双市电引入工程项目建设需求，从海源庄变电站引入一路、昭宗变电站引入二路，共计三路10KVA市电，进行一期工程PC总承包采购，内容包括：高压设备采购，以及10kV外线敷设、电缆管沟建设、配电室高压设备安装调测（含集采、非集采设备/材料）、变电站接线调试和相应配套设施安装及投产等。

总承包单位负责按照合同约定，承担工程项目的采购和施工（含甲供设备的施工），并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。

涉及的主要评估产品品类：工程施工（CP01717）

1.2招标内容：

（1）本项目预估金额为：1647万元（不含税）。

（2）建设地点：云南省昆明市西山区

（3）质量标准要求：质量合格，符合国家及本项目发包人要求的标准。

1）项目建设所涉及的各类材料（设施、设备）均须符合国家有关制造验收的合格标准。

2）工程质量要求：验收合格，符合国家、地方、行业及中国电信相关质量标准及合同相关约定。

（4）技术标准要求：满足招标文件及国家有关标准要求。

（5）★计划工期：自合同签订之日起9历天内完成工程建设及投产。

（6）承包方式：设备采购+施工总承包。

（7）本项目不划分标段，选取1家中标单位，中标份额100%。

1.3★本项目设置最高投标限价，最高投标限价见下表，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

序号	报价项目	最高投标限价（不含税总价）
1	乙供设备费	7288940元
2	合计价	16473424.85元

2.投标人资格要求

2.1  投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照扫描件；若投标人为其他依法登记注册的组织，须提供相关登记注册证明材料。未提供有效证明材料的视为不满足相关要求。

2.2  本项目要求投标人具备以下资质：

2.2.1  投标人须取得施工企业安全生产许可。须提供住房和城乡建设部门颁发的有效的《安全生产许可证》扫描件，未提供有效证明材料的视为不具备相应资质。

2.2.2  投标人须具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证（同时具备承装五级、承修五级、承试五级及以上资质）。须提供有效的资质证书扫描件，未提供有效证明材料的视为不具备相应资质。

2.2.3  投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质（或输变电工程专业承包三级及以上资质）。须提供住房和城乡建设部门颁发的有效的《建筑业企业资质证书》（电力工程施工总承包三级及以上资质（或输变电工程专业承包三级及以上资质））扫描件，未提供有效证明材料的视为不具备相应资质。

注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。

2.3  投标人应具备2021年1月至本项目招标公告发布之日在全国范围内签订的至少1个单个合同金额不低于1000万元的类似项目业绩（类似项目是指：项目建设内容中包含变配电系统施工或包含变配电系统总包项目）。

注：总价固定的合同为单项合同；投标人提供单价固定、按实际发生数量结算的合同为框架合同。投标人须提供合同首页、金额页、服务内容页、签订页、签字盖章页等的扫描件；合同为框架合同的，还须提供框架合同对应的订单或结算单扫描件，订单或结算单须能体现与合同的匹配性，若同时提供订单和结算单的以结算单为准。

a.业绩金额的认定：单项合同的业绩金额以合同金额为准；框架合同业绩金额以框架合同下对应的订单金额累计或结算单金额累计为准，若同时提供订单和结算单的以结算单为准；

b.证明材料的认定：未按要求提供证明材料的或证明材料不能体现上述信息要求的不予认可。

2.4  本项目要求投标人满足以下人员要求：

2.4.1  投标人企业主要负责人须取得安全生产考核合格证书（A证）；

2.4.2  投标人拟派往本项目的项目负责人至少1人，且项目负责人须同时取得：

2.4.2.1安全生产考核合格证书（B证）；

2.4.2.2二级及以上建造师注册证书（注册专业为：机电工程）；

2.4.3  投标人拟派往本项目的专职安全生产管理人员至少1人，且专职安全生产管理人员须取得安全生产考核合格证书（C证）。

2.4.4  投标人拟派往本项目的特种作业人员至少4人：持有高压电工作业证的人员至少2人、持有高处作业证的人员至少2人。

以上人员必须为投标单位的正式合同制员工，须提供有效的身份证扫描件、劳动用工合同扫描件（项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员提供）、2023年1月至投标截止日任意六个月的社保证明，社保缴纳单位须为投标人。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员须提供有效期内的住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书扫描件（项目负责人须同时提供二级及以上建造师注册证书扫描件），特种作业人员须提供相应特种作业操作证扫描件（同一人持有多个证书的，不重复计取）。未提供有效证明材料的该人员不予认可。

2.5  本项目不接受联合体投标。

2.6  法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.7  投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年5月23日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2019年5月23日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年5月23日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（17）近两年（自2022年5月23日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.8  其他要求：法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取:204月308时30分至205月17时30分（北京，下同）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止（即投标截止）为：205月23日09时30分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn