本招标项目海南销售10KV高压供变电系统建安工程框架协议招标己由中石油海南销售有限公司批准建设，建设资金已落实，招标人为中石油海南销售有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：海南省境内。

2.2工程内容：供电系统安装工程内容：单站10KV高压供电线路及附件安装，变压器安装，杆上设备安装，配套土建开挖或顶管、套管、电缆井、变压器基础等附属工程，供电系统包装及调试验收送电工作。具体内容以供电公司确认的用电报装方案为准。本项目预估金额4500万元。

2.3招标范围：

10KV高压供变电系统建安工程框架协议（两年）。

本项目包工包料，投标人负责临时设施的建造、维护、拆除、占用土地的恢复，投标人负责所有设备（变压器需要在集团公司目录中采购）、材料采购、运输、保管，施工，法律规定和（或）合同约定由投标人负责的有关施工证件和批件的办理，法律规定和（或）合同约定由投标人负责的保险，工程接收前的照管和维护，对招标人人员进行操作和维修等的培训，试运行，编制竣工文件、操作手册、维修手册，缺陷责任期内的缺陷修复。

协助招标人办理法律规定和（或）合同约定由招标人工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。

具体以合同内容为准。

本次招标预估工作量：安装工程30座站。

2.4合同期限：一年。

2.5标段划分：本项目不划分标段。

2.6工期：单站施工工期30天。要求中标人接到甲方发出的委托通知后3日内必须到场。

2.7本次招标设置最高投标限价（总体单价），清单详见附表，报价时投标人仅需报出对招标人提供的限价进行整体下降的比率（百分比）。

结算价款：按照投标人实际完成的工作量结合中标清单价格据实结算，清单中列入暂估价的材料结算价格以实际采购价格为准（投标人提供合法增值税发票）。

3．投标人资格要求

*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照，事业单位投标的，需具有有效的事业单位法人证明。

*2.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

*3.投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下施工资质：

投标人须具有电力工程施工总承包特级资质，或满足《关于印发〈施工总承包企业特级资质标准〉的通知》（建市210号）及相关补充规定的资质，或电力工程施工总承包三级以上资质。需提供以上证书扫描件。

投标人应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。投标人在承包商资源库中状态以评标委员会评标时在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库查询结果为准。

*4.投标人具有有效安全生产许可证，同时具备国家能源局或相关部门颁发的四级以上承装（修、试）电力设施许可证。需提供以上证书扫描件。

*5.人员要求：

项目经理：须具有二级及以上注册建造师（机电安装专业）资格和建安（B证）。投标人须提供有效证书影印件。需承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

安全管理人员：具有不少于1名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（C证）。投标人须提供有效证书影印件。

技术负责人：具有机电安装工程或相关专业中级（含）以上职称，投标人须提供职称证明文件。需承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

提供拟派驻现场的项目经理、专职安全管理人员的社保管理机构出具的社保缴纳情况证明，出具证明的为递交投标文件截止日期前三个月。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。

*6.投标人近三年（2021年1月至投标截止日，以发票日期为准）具有承担过10KV高压供配电工程施工业绩至少1项。提供有效的证明资料，包括但不限于合同扫描件或完工证明文件或交工证书。

*7.投标人须承诺质量满足招标文件的要求。

*8.财务要求：

投标人为资不抵债的，投标将被否决。投标人需提供2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。

*9.信誉要求

投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：

9.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

9.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

9.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

9.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；

9.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站列入黑名单且在投标截止前尚未从黑名单中移除的；

9.6在近三年（2021年1月至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）发布的判决生效日为准）；

9.7 在近三年（2021年1月至投标截止日止）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。

9.8投标人在近三年（2021年1月至投标截止日止）内有直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

9.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。

评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（网址： http://www.creditchina.gov.cn/）、裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。

*10.投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。

提醒：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。

4. 招标文件的获取 

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024 年4月3至 2024 年5月123:59:59（北京，下同）下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系