1.1招标范围: 本项目为集中招标项目。
(1)本次集中招标合同有效期为:自合同签订之日起36个月。
(2)线路概况:济南地铁4号线全长40.33公里,车站33座,均为地下车站,预计换乘站16座,1座车辆段、1个风井区间所。
(3)采购内容:济南地铁4号线公网通信覆盖施工服务,主要包含施工踏勘、依据设计图纸施工及调测、与地铁方协调、配合运营商调试室分系统,以及相关乙供设备、材料等。具体要求详见本项目技术规范书。
(4)项目预算金额:本次采购不含税金额为:3220.44万元,含税金额为:3561.33万元,施工税率按照9%测算,乙供材料税率按照13%测算,签署合同时根据投标人填报的税率进行实际计算。
序号 |
类型 |
项目名称 |
预算金额(万元) 不含税 |
1 |
服务 |
施工服务(按定额6折预折扣) |
1944.18 |
2 |
乙供物料 |
增强型馈线接头 |
30.75 |
3 |
乙供物料 |
电力电缆(集采外型号) |
18.65 |
4 |
乙供物料 |
民用通信线槽 |
525.3 |
5 |
乙供物料 |
UPS电源 |
57.09 |
6 |
乙供物料 |
ODF、光交箱、分纤箱 |
112.82 |
7 |
乙供物料 |
组合开关电源 |
58.5 |
8 |
乙供物料 |
GPS多路分配系统(满天星) |
65.34 |
9 |
乙供物料 |
交流配电箱 |
69.94 |
10 |
乙供物料 |
其他乙供主材 |
337.87 |
11 |
合计 |
3220.44 |
乙供材价格详见乙供材基准价表
(5)承包方式:投标人对本工程项目包工部分包料(不包漏缆及配件、蓄电池、光缆、通用电力电缆、普通型POI和馈线及接头、宽频POI设备等招标人已明确的甲供材料)、包质量、包工期、包文明施工,并独立承担安全责任。(投标人提供乙供材料须满足招标人的质量要求及标准规范)
(6)实施地域:山东省济南市。
(7)质量标准:合格,符合国家质量技术标准、中国铁塔的各项规范要求和本项目技术规范书要求。
(8)计划工期:具体以订单要求为准。
(9)保修期:施工保修期自签署终验合格证书之日起不少于24个月,乙供材料保修期按照相应技术规范书要求执行。
(10)标段划分:本项目不划分标段,中标人数量为1个。
(11)本项目设置最高投标限价,施工费参照《信息通信建设工程预算定额》(工信部规451号),最高限价折扣为60%,乙供材料费最高限价折扣为100%,所有报价不得超过最高限价,投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
2. 投标人资格要求
2.1依法设立:投标人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。
注:须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照扫描件或其他行政主管机关出具的证明文件。
2.2财务要求:投标人应能够开具增值税专用发票,承诺中标后向招标人开具符合国家要求的增值税专用发票。
注:投标人须在投标文件中提供承诺书。
2.3资质要求:本项目要求投标人同时具备住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的以下资质:
(1)通信工程施工总承包一级资质;
(2)施工企业安全生产许可证。
注:① 须提供有效的资质证书扫描件;
② 根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定;
③ 因国家政策影响,资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序,请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件。
2.4人员要求:
(1)企业主要负责人具有通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(A证);
(2)项目负责人须具有通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证),具有住房和城乡建设行政管理部门核发的一级注册建造师(通信与广电工程专业)执业资格证书;
(3)专职安全生产管理人员具有通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(C证)至少1人;
(4)企业主要负责人或项目负责人或专职安全生产管理人员中任一人具有注册安全工程师职业资格证书,此处人员与本项(1)或(2)或(3)中的人员一致。
注:投标人须提供上述人员有效的资格证书和2023年12月(含)至投标截止之日任意连续三个月社保证明扫描件,社保缴费单位须为投标人或其分支机构,如企业主要负责人为公司法定代表人,可不提供社保证明材料。
2.5业绩要求:投标人须至少提供一份2021年4月至203月3(以合同签订为准)同类项目业绩证明材料,同类项目业绩是指:地铁类民用通信网络覆盖施工服务。
注:投标人须提供合同关键页,包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页、服务内容页等关键页,材料不全无法确定为有效业绩的,不予认可。
2.6投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.7投标人的股东为自然人,且完全一致的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.8投标人的高级管理人员(包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监)为同一人或者存在交叉任职的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.9投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2021年4月起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)的;
(6)在最近五年内(自2019年4月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2019年4月起日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)被中国铁塔股份有限公司列入全国“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入山东省“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司济南市分公司列入济南市“禁止交易企业名单”的;
(10)被中国铁塔股份有限公司/中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入同类服务“中国铁塔全国级/山东省级供应商黑名单”的。
(11)与其他投标人“机器码”或“文件码”一致。
注:投标人须在投标文件中提供上述内容的承诺书。
2.10本项目不接受联合体投标。
注:投标人须在投标文件中提供非联合体承诺书。
2.11本项目不接受转包或分包。
注:投标人须在投标文件中提供承诺书。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取: 205月至205月1(北京,下同)。4.2 投标文件递交截止(即投标截止)为:205月209时00分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 铁塔能源邵阳地区2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设备采购项目(第二次)招标公告 2024-09-21
- 达州市公共交通有限公司场站监控系统建设及优化新增项目磋商公告 2024-09-21
- 云南省招生考试院高考考点身份认证系统建设项目(一采三年第一年)二次招标公告 2024-09-21
- 医院核心信息系统运维的竞争性磋商公告 2024-09-21
- 中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2024年(遵义市)湄潭县汽车充电桩低压施工建设项目(第二次)比选公告 2024-09-20
- 通化市中心医院关节镜、微型摆据、手外动力系统采购项目竞争性谈判公告 2024-09-20
- 中国铁塔股份有限公司孝感市分公司2024-2026年度行政服务大厅坐席服务项目 2024-09-20
- 中国铁塔股份有限公司日照市分公司2024年岚山智联业务设备采购项目比选公告 2024-09-20
- 中国铁塔股份有限公司日照分公司2024年太阳能备电及监控电脑设备采购项目询价公告 2024-09-20
- 2024年中国铁塔甘肃省分公司关于陇南通达物流备电设备采购项目比选公告 2024-09-20