北辰区青光镇2#综合能源站配套供热管网一期工程招标公告
日期:2024-06-19
收藏项目
一、招标条件
2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目已由湖北省财政厅以鄂财农发〔2024〕24号文安排建设资金并确定建设任务,资金来源为中央和省级投资,项目业主为长阳土家族自治县农业综合开发服务中心,项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。
二、项目概况与招标范围:
1.项目概况
1.1项目名称:20长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理。
1.2建设地点:长阳土家族自治县都镇湾镇、磨市镇及火烧坪乡。
1.3 建设规模:20长阳土家族自治县高标准农田建设项目共涉及3个乡镇9个村,总体建设规模为2.8万亩,其中新建2.3万亩、改造提升0.5 万亩,主要建设内容为田块整治、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保护、田间道路及科技推广等。
2.招标范围
2.1 招标范围:20长阳土家族自治县高标准农田建设项目各标段施工设计图纸范围内的全部工作内容(包含但不限于田块整治、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保护、田间道路、科技推广及其他工程等)的施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算阶段的全过程监理(含平行检测及工程复核)。
2.2标段划分:本项目施工监理招标共划分为4个标段,具体内容如下:
标段号 标段名称 建设区域 建设规模 合同估算价
01 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(一标段) 都镇湾镇金福、嵩水坪及晓溪村,磨市镇马鞍山村 0.8 万亩 40万元
02 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(二标段) 都镇湾镇沙堤、向王桥及水竹园村 0.8 万亩 40万元
03 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(三标段) 火烧坪乡青树包村 0.6 万亩 33万元
04 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(四标段) 火烧坪乡黍子岭村 0.6 万亩 33万元
3.监理服务期:施工阶段服务期为该项目施工合同工期的基础上增加9历天(协助前期施工准备和后期项目备案、审计等),保修阶段监理服务期在各类施工合同约定保修期限的基础上再增加1年。其它实施内容的监理服务期按招标人要求执行。因工程延期造成的监理期延期,委托人不再另行支付相关费用。
4.质量控制目标:达到设计要求及国家现行农田整治工程质量验收相关评定标准的合格等级(同各施工合同质量目标)。
5.工期控制目标:同各单项工程施工合同工期目标。
6.安全控制目标:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和《宜昌市建设工程安全管理标准化实施手册(2014版)》的合格标准。
三、投标人资格要求:
本项目各标段资格审查方式为资格后审,对投标人的资格审查要求如下:
1.投标人必须具有市场监管部门核发的有效营业执照,投标人不得以分公司名义进行投标,投标文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效
2.投标人须具备主管部门核发的监理综合资质或水利水电工程专业监理丙级及以上资质或市政公用工程专业监理丙级及以上资质,在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
3.投标人拟派总监理工程师须具有国家注册监理工程师注册执业证书或全国水利工程建设监理工程师资格证书,注册专业为水利水电工程或者市政公用工程,证书上记载的工作单位为该投标人,且已承担总监理工程师工作的在监项目不超过3项。
4.拟派本项目一、二标段专职监理人员(项目总监除外)不少于5名(三、四标段专职监理人员(项目总监除外)不少于4名),其中专业监理工程师不少于2名(必须包含安全监理工程师1名),须具有国家注册监理工程师注册执业证书或全国水利工程建设监理工程师资格证书或监理工程师培训教育证书,证书上记载的工作单位为该投标人;一、二标段监理员不少于3名(三、四标段监理员不少于2名),须具有国家注册监理工程师注册执业证书或全国水利工程建设监理工程师资格证书或监理工程师培训教育证书或监理员培训教育证书,证书上记载的工作单位为该投标人。(备注:在项目施工过程中,中标人应保证每一个施工标段至少配备1名监理员)
5.投标人拟派本项目的监理人员须为投标单位正式员工,提供本年度任意连续3个月以投标单位名称缴纳并能够反映个人明细的社会保险证明材料(社会保险证明若是带电子章的无需加盖人社部门公章,没有带电子章的证明则需加盖人社部门公章)。
6.投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人的、在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单的、在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”被列入重点监管对象的投标人,不得参加投标,已投标的按无效投标处理。
7.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标。
8.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财政库46号)及其相关配套文件规定的适用范围,属于专门面向中小微企业招标的项目。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业300号)的标准,本项目属于“其他未列明行业”。
9.本次招标不接受联合体投标。
10.各投标人仅可就上述标段中的其中1个标段进行投标,否则均按无效标处理。
四、投标文件递交
本项目投标截止为207月09时00分。
2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目已由湖北省财政厅以鄂财农发〔2024〕24号文安排建设资金并确定建设任务,资金来源为中央和省级投资,项目业主为长阳土家族自治县农业综合开发服务中心,项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。
二、项目概况与招标范围:
1.项目概况
1.1项目名称:20长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理。
1.2建设地点:长阳土家族自治县都镇湾镇、磨市镇及火烧坪乡。
1.3 建设规模:20长阳土家族自治县高标准农田建设项目共涉及3个乡镇9个村,总体建设规模为2.8万亩,其中新建2.3万亩、改造提升0.5 万亩,主要建设内容为田块整治、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保护、田间道路及科技推广等。
2.招标范围
2.1 招标范围:20长阳土家族自治县高标准农田建设项目各标段施工设计图纸范围内的全部工作内容(包含但不限于田块整治、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保护、田间道路、科技推广及其他工程等)的施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算阶段的全过程监理(含平行检测及工程复核)。
2.2标段划分:本项目施工监理招标共划分为4个标段,具体内容如下:
标段号 标段名称 建设区域 建设规模 合同估算价
01 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(一标段) 都镇湾镇金福、嵩水坪及晓溪村,磨市镇马鞍山村 0.8 万亩 40万元
02 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(二标段) 都镇湾镇沙堤、向王桥及水竹园村 0.8 万亩 40万元
03 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(三标段) 火烧坪乡青树包村 0.6 万亩 33万元
04 2024 年长阳土家族自治县高标准农田建设项目施工监理(四标段) 火烧坪乡黍子岭村 0.6 万亩 33万元
3.监理服务期:施工阶段服务期为该项目施工合同工期的基础上增加9历天(协助前期施工准备和后期项目备案、审计等),保修阶段监理服务期在各类施工合同约定保修期限的基础上再增加1年。其它实施内容的监理服务期按招标人要求执行。因工程延期造成的监理期延期,委托人不再另行支付相关费用。
4.质量控制目标:达到设计要求及国家现行农田整治工程质量验收相关评定标准的合格等级(同各施工合同质量目标)。
5.工期控制目标:同各单项工程施工合同工期目标。
6.安全控制目标:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和《宜昌市建设工程安全管理标准化实施手册(2014版)》的合格标准。
三、投标人资格要求:
本项目各标段资格审查方式为资格后审,对投标人的资格审查要求如下:
1.投标人必须具有市场监管部门核发的有效营业执照,投标人不得以分公司名义进行投标,投标文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效
2.投标人须具备主管部门核发的监理综合资质或水利水电工程专业监理丙级及以上资质或市政公用工程专业监理丙级及以上资质,在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
3.投标人拟派总监理工程师须具有国家注册监理工程师注册执业证书或全国水利工程建设监理工程师资格证书,注册专业为水利水电工程或者市政公用工程,证书上记载的工作单位为该投标人,且已承担总监理工程师工作的在监项目不超过3项。
4.拟派本项目一、二标段专职监理人员(项目总监除外)不少于5名(三、四标段专职监理人员(项目总监除外)不少于4名),其中专业监理工程师不少于2名(必须包含安全监理工程师1名),须具有国家注册监理工程师注册执业证书或全国水利工程建设监理工程师资格证书或监理工程师培训教育证书,证书上记载的工作单位为该投标人;一、二标段监理员不少于3名(三、四标段监理员不少于2名),须具有国家注册监理工程师注册执业证书或全国水利工程建设监理工程师资格证书或监理工程师培训教育证书或监理员培训教育证书,证书上记载的工作单位为该投标人。(备注:在项目施工过程中,中标人应保证每一个施工标段至少配备1名监理员)
5.投标人拟派本项目的监理人员须为投标单位正式员工,提供本年度任意连续3个月以投标单位名称缴纳并能够反映个人明细的社会保险证明材料(社会保险证明若是带电子章的无需加盖人社部门公章,没有带电子章的证明则需加盖人社部门公章)。
6.投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人的、在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单的、在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”被列入重点监管对象的投标人,不得参加投标,已投标的按无效投标处理。
7.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标。
8.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财政库46号)及其相关配套文件规定的适用范围,属于专门面向中小微企业招标的项目。按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业300号)的标准,本项目属于“其他未列明行业”。
9.本次招标不接受联合体投标。
10.各投标人仅可就上述标段中的其中1个标段进行投标,否则均按无效标处理。
四、投标文件递交
本项目投标截止为207月09时00分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 中国电信芜湖分公司湾沚区新芜机电学校智慧校园建设项目比选公告 2024-09-29
- 中国电信宿州分公司灵璧县传染病监测预警与应急指挥系统防护能力提升服务项目比选公告 2024-09-29
- 中国电信股份有限公司甘孜分公司2024年泸定、丹巴天网升级改造设备采购及运维服务项目比选公告 2024-09-29
- 国家电投集团贵州金元股份有限公司金元智慧能源公司2024年-2027年驾驶服务外包招标公告 2024-09-29
- 中国电信股份有限公司徐州分公司某项目1期1批次信息化建设项目询比公告 2024-09-29
- 中粮糖业辽宁有限公司202409工程类锅炉熔敷框架采购公告 2024-09-29
- 汽轮机试车锅炉和ELS67174项目试车设备改造招标公告 2024-09-29
- 宁夏润夏能源化工有限公司三合一顶部锥体更换及氧化炉大氢管更换项目二次采购公告 2024-09-29
- 中铁十八局集团有限公司新建合武高铁湖北段HWZQ-I标项目经理部碎石、河砂招标公告 2024-09-29
- 中国电信股份有限公司阜阳分公司2024年临泉县人民法院5G+MEC法院移动办公办案项目比选公告 2024-09-29
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 东莞市第一人民法院办公设备维保服务采购项目招标公告
- 高速公路动静态汽车衡及检测地磅用车辆租赁服务招标公告
- 广东省公安厅2024-8刑事技术重点项目装备购置项目三次招标公告
- 广东行政职业学院校园安全中心建设项目(四次)招标公告
- 安徽省优先监管地块重点监测项目采样调查2024招标公告
- 吉林日报社(吉林日报报业集团)2024年6-8月份印刷专用新闻纸采购招标公告
- 吉林省文物考古研究所吉林省围子里遗址龙岗遗址考古勘探项目招标公告
- 长春大学物业(含保洁、绿化)托管服务项目(2次招标)招标公告
- 安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目专项债防火门采购2024招标公告
- 中山大学附属第六医院超声外科吸引系统采购项目招标公告