中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标 十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现 EPC工程总承包项目,项目业主为 丹江口库区(郧阳区)生物多样性保护与水生态综合治理项目领导小组办公室 ,资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的 生态修复 标段工程分包已得到业主认可,具备招标条件,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人,现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人,均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点
建设地点位于 丹江口库区青龙山片区涉及镇区有城关镇、柳陂镇、茶店镇 ,具体位于 城关镇、柳陂镇、茶店镇沿消落带160-170高程零散地块 。
2.2 工程概况及标段概况
十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目(EPC),主要建设内容包括取生态修复工程、生态停车场、中水提标改造工程、居民生活污水处理工程、渠道修复工程、模拟人工产卵场、郧阳区生态产品价值精算平台建设等;
本次分包工程为生态修复工程,主要建设内容包括工程区范围内消落带治理,即在高程160-170m段消落带种植中山杉等,详细工程内容依据图纸确定
2.3 工期要求
十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现 项目 生态修复 标段计划工期36历天,计划开工日期 2024 年 9 月 15 日,计划完工日期 2025 年 9 月 10 日。实际开工日期以监理人签发的开工令载明日期为准。
2.4 质量要求
十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现 项目 生态修复 标段质量要求: 满足国家、行业现有规程、规范的要求且工程质量验收合格 。
2.5 招标范围
本次招标工程为 十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现 项目 生态修复 标段(二次),承包范围包括(但不限于): 拟分包标段工程的施工图设计文件范围内的所有施工内容、其他工程材料设备采购、检验检测、验收、移交、按合同约定对工程质量、安全、进度、信息等进行管理和控制等相关工作。
其他:
(1)工程施工资料(包括竣工资料)编写、归档和整理移交、竣工图纸编制;
(2)参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作;
(3)正式移交之前的运行、维护以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作;
(4)做好与本工程相关的建设(包括但不限于水、电、路等)协调工作,确保工程按计划工期进行;
(5)与发包人一道做好与本项目相关的立项、审查、行政督查的资料准备与协调工作;
(6)以上范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、 其他补遗资料(如有)等相关内容 。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求:投标人须为中华人民共和国境内注册并具有独立企业法人资格的单位,营业执照中包含园林绿化施工或园林绿化工程或树木种植经营或人工造林等相关内容的经营范围,且具有国家安全生产主管部门颁发的有效安全生产许可证.
3.1.2企业资产(财务要求): 投标人须具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,且近一年处于盈利状态;
3.1.3 企业主要人员要求:
(1) 项目经理资格要求: 拟派项目负责人应具有二级建造师(不限专业)及以上注册证书和相关专业中级及以上职称,并具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且在投标截止日前未在其他任何在建合同工程上担任项目负责人。
(2)项目技术负责人的资格要求: 拟派技术负责人应具有中级及以上职称
(3)项目安全生产管理人员的资格要求: 具备安全员证书(不限交安、水安、建安)
(4)主要施工管理人员须符合相关岗位的任职资格并具备相关专业技术能力,且需提供社保机构出具的投标人近三个月为主要施工管理人员缴纳的社保证明材料复印件或扫描件。
3.1.4 企业工程业绩要求: 投标人至少承揽过最少1项类似项目的施工业绩(以中标通知书和合同为准,不限分包或总包业绩);
3.1.5 企业资信要求:
(1)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
(2)投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3)不是中国电力建设集团(股份)有限公司和中国电建西北院的禁入承包商;
(4)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标;
(5)不被最高人民法院在“信用中国”网站(www.cerditchina,gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(6)未被法院列为失信被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)
3.2其他要求:本次招标不接受联合体投标
3.3本次招标资格审查采用资格后审方式,开标后由评标小组对投标人的资质进行审查,资格条件没有达到招标文件规定要求,评标小组将否决其投标资格。
4.招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的,请于 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 1,每日8:30至11:30,14:00至17:00(北京,不含法定公休日),获取。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 合肥合燃华润燃气有限公司2024-2027年度电气辅材供应商项目招标公告 2024-09-19
- 华润风电(瑞昌)有限公司偏航电机等物资采购公告 2024-09-19
- 山东圣阳电源股份有限公司售后服务过程零星更换业务项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 平阴县中医医院二期病房楼建设项目锅炉采购竞争性磋商公告 2024-09-19
- 铜山华润电力有限公司2024年—2026年渣水系统备件长协采购公告 2024-09-19
- 防城港华润燃气有限公司沙企大道高压燃气管道工程光固化保护套采购公告 2024-09-19
- 中电鸿信信息科技有限公司办公大楼不间断电源升级改造项目采购(第二次)招标公告 2024-09-19
- 天津枢纽环线铁路有限公司机务分公司增压器烟囱改造竞争性谈判采购公告 2024-09-19
- 钻探工区测斜仪(型号:YZG6.4)维修采购公告(安徽恒源煤电股份有限公司煤矿)招标公告 2024-09-19
- 湛江电力有限公司信创名录关系型数据业务平台建设及数据迁移招标采购公告 2024-09-19
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告