项目概况:本项目工作内容包括老南门局10kV配电工程、开发区玉桥局10kV配电工程、江陵县老局10kV配电工程、公安县南平10kV配电工程等四个工程的电源隐患整治施工内容,具体内容详见清单。本项目标段划分如下:
标段一:
老南门局10kV配电工程、开发区玉桥局10kV配电工程
标段二:
江陵县老局10kV配电工程、公安县南平10kV配电工程
本项目允许参选人同时中选的最多标段数为【2】个
施工工期:合同签订后60天。
质保期:验收交付后2年。
施工地点:湖北省荆州市辖区内指定地点
质量标准:符合集团规范及国家现行验收规范合格标准,质量要求达到合格以上。
承包方式:本工程实行工程总承包,为交钥匙工程。包质量、包工期、包安全、包文明施工。参选人必须以直属施工队伍参加本工程的施工,不得使用挂靠施工队伍,否则建设单位有权终止合同并由参选人承担违约责任。承包方负责对设备和辅材进行检测、安装调测以及验收移交前的维护等工作。
……
本项目设置最高参选限价,标段一最高参选限价为【162,186.45】元人民币(不含税),标段二最高参选限价为【141,930.83】元人民币(不含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
1. 参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2本项目要求参选人具备以下行政许可:
(1)参选人应具备国家电力监管委员会核发有效的承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质证书;
(2)参选人应具备建设行政主管部门颁发有效的输变电工程施工专业承包资质三级及以上资质证书以上证书;
(3)参选人应具备建设行政主管部门颁发,在有效期内的《施工企业安全生产许可证》。
注:国家行政主管部门对建设工程企业资质管理制度有变更时,资格审查要求按照新旧资质对应关系执行。
2.3、满足以下人员要求:
(1)具备行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证);
(2)具备行政主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书(B证),
(3)具备住行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证);
(4)具备特种作业人员(高空作业、电工作业),需提供《中华人民共和国特种作业操作证》。
2.4参选人具备近年(2021年1月至参选截止)类似项目业绩。须提供合同或框架协议,合同须提供关键页复印件(首页、金额页、签字盖章页),如提供框架协议或集中采购合同,必须提供相应的订单或其他证明材料,单项合同以合同签订为准,框架协议或集中采购以订单或其他证明材料为准。资料不全、评选委员会无法确定业绩的不予认可。
2.5本项目不接受联合体参选,不允许转包和违法分包
2.6参选人能够或承诺能够为本项目开具增值税专用发票。(须提供证明材料或承诺函)
2.7参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同申请人,不得参加同一分包参选或者未划分分包的同一项目参选。
2.8参选人不得存在下列情形:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内 [自2021年8月起]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内 [自2019年8月起]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内 [自2019年8月起]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;】
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
2. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
3. 比选文件获取
4.1比选文件获取:209月117时00分至209月117时00分。
4.2比选文件获取方式:注册后查看
4. 参选文件的递交
4.1 参选文件递交截止(即参选截止): 209月212时00分 。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 温州港集团有限公司状元岙港务分公司港区光纤线路及弱电箱改造招标公告 2024-09-18
- 未检小程序与法律监督系统采购项目招标公告 2024-09-18
- 海安保税中心业务信息管理操作系统运维升级项目招标公告 2024-09-18
- 塔什库尔干县高原现代特色农业加工产业园配电设施和污水管道系统改造提升项目竞争性磋商公告 2024-09-18
- 厂界气体监测运维及道闸车辆识别系统年度维护服务采购公告 2024-09-18
- 上海市第一人民医院2024年度南北部桌面管理系统运维服务采购招标项目招标公告 2024-09-18
- 山东省济南市某单位“智慧保卫”平台数据融合管理分析系统项目竞争性谈判公告招标公告 2024-09-18
- 吉林烟草工业有限责任公司应用集成门户及工商网上配货系统运维服务项目招标公告 2024-09-18
- 白音华金山发电有限公司稳控系统改造项目招标公告 2024-09-18
- 教学成果培育与提升及视频拍摄服务项目竞争性谈判公告 2024-09-18
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
- 郑州裕中能源有限责任公司2024年2号机组C修阀门维修公开比价公告变更
- 山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿用液压锚杆钻车项目招标公告
- 福建省产品质量检验研究院卧式拉力机高温箱等试验设备采购项目(四次)招标公告
- 重庆万州综合保税区海关监管设施设备及信息化系统运维服务项目比选公告
- 万州经开区基础设施及配套用房完善工程之综保区行车停泊改造-钢结构专业分包竞争性比选公告
- 张家港沙洲电力有限公司码头生产安全事故应急预案编制服务
- 中国电子科技集团公司第十一研究所搜索跟踪系统性能测试系统招标公告
- 广东省四会监狱警察职工体检服务项目(2024年)招标公告
- 江苏神马电力股份有限公司光伏支架招标
- 广州中医药大学第一附属医院采购高档彩色多普勒超声诊断系统项目招标公告