1.1 项目概况:20中国电信股份有限公司果洛分公司办公楼屋面及院内车棚维修改造。
1.2 采购内容和采购方式及分包(比选包)划分情况:因中国电信果洛分公司办公楼屋面及院内车棚年久失修,损坏严重,需进行办公楼屋面安装树脂瓦面、停车棚维修、院内地沟维修和自来水改造、花园维修、散水改造等维修工作(详见工程量清单)。本项目不划分比选包。……
1.3 本项目采购估算金额:67万元(含税)。
1.4 本项目设置最高参选限价,最高参选限价为不含税61.47万元人民币,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
1.5 建设地点:青海省果洛州玛沁县大武镇团结路370号。
1.6 完工期限:自合同签订之日起35个日历日内完工。
1.7 中选人数量:1个。
1.8 合同签订方式:签订建筑装饰工程施工合同。
1.9 质量要求:满足技术规范书及行业标准的相关要求。
2. 参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求:
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉;提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”营业执照正本或副本扫描件,或营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”正本或副本扫描件。
2.1.2税务要求:参选人能开具符合国家规定的正规发票(须提供已开具的发票或能开具发票的证明材料)。
2.1.3业绩要求:参选人具备自2022年1月起至比选公告发出之前承担过同类项目(建筑施工或装饰装修类项目)合同案例,须提供相关合同关键页(须包括合同内容、合同清单、合同工期、合同金额、合同签页)扫描件;如果提供的是框架合同,须提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据的扫描件。业绩和金额均以合同的签订日期或框架合同下单日期为准。
2.1.4企业资质:(1)参选人须具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质(或改革后的建筑工程施工总承包乙级及以上资质)或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质(或改革后的建筑装修装饰工程专业承包乙级及以上资质)。
(2)参选人须具备住建部门颁发的有效的安全生产许可证。
2.1.5人员要求:
(1)企业主要负责人具备住建部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(A证);
(2)须配备1名项目经理,具备建筑工程专业建造师二级及以上执业资格证同时还须具备住建部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(B证);
(3)须配备1名专职安全生产管理人员,具备住建部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)。
注:以上所有人员须提供身份证正反面扫描件及自201月至参选文件递交截止之日止任意连续3个月由参选单位为其缴纳的社保证明扫描件加盖公章。
2.1.6本项目不接受联合体进行比选申请,不允许违法分包、转包。
2.1.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参选本项目中同一分包或者未划分分包的同一比选项目。
2.2参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(参选截止前36个月)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(参选截止前60个月)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(参选截止前60个月)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本比选项目的代建人;
(12)为本比选项目的比选代理机构;
(13)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施;
(17)法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3参选产品资格要求: / 。
2.4参选产品制造商资格要求[参选人为代理商的]: / 。
2.5法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1比选文件获取:209月1至209月1。
4.2比选文件获取方式:注册后查看
5. 参选文件的递交
5.1参选文件递交截止(即参选截止):209月2,9:00。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 绵竹市射水河幸福河湖建设项目(二标段)水利工程的招标公告 2024-09-19
- 新疆皖能江布项目部安全围栏、胶皮、木板、展示架、塑料布采购公告(安徽省皖能电力运营检修股份公司)招标公告 2024-09-19
- 国能联合动力技术(保定)有限公司2024年恩格贝等项目用立式叶片工装采购公告 2024-09-19
- 广州联通2024-2026年互联网应用创新基地双数据中心高低压设备服务项目比选公告 2024-09-19
- 机电公司鲅鱼圈工区-鲅鱼圈炼钢部BH1和BH2胶带机系统自动消防巡检机器人项目设备安装用电缆招标公告 2024-09-19
- 中泰证券四号机房安全检测设备扩容项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 中国铁路兰州局集团有限公司西平线数据网等设备购置项目招标公告 2024-09-19
- 浙江义欣新能源动力电池生产基地项目4#生产线辊压段设备采购公告 2024-09-19
- 瑞昌市坚劲建材有限公司全自动制砖生产线采购及安装项目二次招标公告 2024-09-19
- 中国极地研究中心(中国极地研究所)精密波长计及光子晶体光纤开关采购国际(2)招标公告 2024-09-19
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告