本招标项目大河片区安置房及配套设施工程标段三项目已由河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局以《关于大河片区安置房及配套设施工程标段三项目施工意见登记的复函》(雄建交审改试点施函字0149号)批准建设,项目业主为中国雄安集团公共服务管理有限公司,建设资金来自企业自筹、雄安新区财政投资,资金已落实,招标人为中铁十二局集团有限公司和中铁十二局集团雄安建设有限公司联合体。建设资金已落实,具备招标条件。
现对上述项目所需的木地板进行公开招标。
本次招标组织单位为中铁十二局集团有限公司和中铁十二局集团雄安建设有限公司联合体。
2.项目概况与采购内容
2.1项目概况
中铁十二局集团有限公司和中铁十二局集团雄安建设有限公司联合体承建的大河片区安置房及配套设施工程标段三项目,位于河北省雄安新区容东片区东侧,东至端阳路,西至锦福路,南至乐安街,北至乐民街,主要功能为新区安置房居住功能。总占地面积13.36万㎡,总建筑面积约36.6万㎡(其中地上计容建筑面积23.27万㎡,地下约13.06万㎡,包含住宅楼43栋,1所幼儿园,3栋商业),安置住宅2155套,车位2191个。本标段计划工期:60历天,竣工日期:2025年7月3。
2.2招标内容及包件划分
2.2.1 招标内容及包件划分:详见招标公告附件1物资需求一览表,本次招标一包一投。
序号 |
包件号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
包件数量 |
招标文件售价(元) |
投标保证金(元) |
招标人 |
1 |
MDB01 |
强化复合地板 |
12mm厚 |
㎡ |
41000 |
1000 |
20000 |
中铁十二局集团有限公司大河片区安置房及配套设施工程标段三项目经理部 |
1 |
MDB02 |
强化复合地板 |
12mm厚 |
㎡ |
29500 |
1000 |
20000 |
中铁十二局集团雄安建设有限公司大河片区安置房及配套设施工程标段三项目经理部 |
注:1.本次招标物资的具体规格、交货地点、需求详见招标文件。
2.实际供货数量待甲乙双方订立书面合同以后,以买方供货通知为准。
3.木地板、踢脚线、连接件颜色、样式以甲方现场封样样式为准。2.2.2 招标方式:公开招标。
3.供应商资格要求
3.1投标人资格要求
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照、税务登记证书和招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商;代理商须提供生产厂出具的针对投标包件授权函原件(需加盖生产厂鲜章);
(2)许可和认证要求:投标产品生产厂家应通过ISO9000系列质量管理体系认证证书,生产工艺、装备必须符合国家相关规定,产品符合国家现行标准;
(3)生产能力要求:生产厂家具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备;
(4)财务能力要求:具有良好的财务能力,生产厂注册资本须不低于500万元人民币;代理商注册资本不低于500万元人民币;投标人须提供2022、2023年两年经会计师事务所审计的财务报告及报表,附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表,同时必须提供会计师事务所有效的营业执照及注册会计师证书(复印件);如投标人成立(注册)不足三年的,只需提供成立(注册)以后此条款所要求的相关财务证明材料;
(5)质量保证能力要求:须提供招标物资距开标之日前36个月(不得为同1年)内省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告不少于2份;每种物资全指标技术参数性能满足国家和行业最新标准的各项规定;
(6)供货业绩要求:具有招标物资距开标之日前36个月内国家重点工程或铁路、公路、市政、房建建设项目的投标物资供货业绩不少于2份(附合同复印件(含新签合同和正在执行的合同));
(7)履约信用要求:信用良好,详见本章3.2项要求;如投标人成立(注册)不足三年的,只需提供成立(注册)以后此条款所要求的相关履约证明材料;
(8)其他要求:投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;具备跨地域的供应、集散能力。
(9)特殊要求:木地板品牌要求:北美枫情、大自然、德尔、生活家、圣象、宏耐、菲林格尔。
3.2投标人具有良好的企业信誉,2022年1月-209月无任何违法和违约行为;2022年1月-209月未发生因物资质量问题引起的责任事故;投标人不属于全国信用信息共享平台(网址:www.gsxt.gov.cn)被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的供应商和“信用中国”网站(网址:www.creditchina.gov.cn)被列入严重失信的供应商,并在投标文件中出具查询结果页面截屏并盖供应商公章;不接受近三年来被“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)列为失信被执行人的供应商。并在投标文件中出具查询结果页面截屏并盖供应商公章。
投标人在2022年1月至采购截止日期间内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录、产品质量纠纷败诉及合同纠纷败诉情况。各投标人需在投标文件中提供承诺说明并加盖公章。投标人需在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行近一年内的刑事与民事案由查询,并在投标文件中出具中国裁判文书网网页截图并加盖供应商公章。
3.3投标保证金的金额:按照招标文件中第二章投标人须知前附表3.4.1中各个包件投标保证金足额缴纳;未按招标文件规定汇入投标保证金的投标人,视为放弃,不进入评审环节。
3.4本次采购不接受联合体投标。
不接受因物资质量、供应等问题,被行业主管部门处罚且在有效期内的供应商;
不接受近一年内在铁路建设工程网公布有违法行为记录及物资供应不良记录的供货商;
不接受自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决有行贿、失信、被执行人行为的供应商;
不接受已清退出铁路市场的供应商;……
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于209月1至209月2,每日8:00时至11:30时,14:30时至18:00(北京,下同),注册后查看购买招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 攀钢集团物资贸易有限公司西钢钒分配器等备件(综合)(第2次)招标公告 2024-10-01
- 2024年南昌市社会救助绩效评价项目竞争性磋商采购公告 2024-10-01
- 广州空港经济区中央商务区会展中心二期项目(标段二)拔桩及高铁托换工程-广州空港经济区中央商务区会展中心二期项目_广州空港经济区中央商务区会展中心二期项目(标段二)拔桩及高铁托换工程招标公告 2024-10-01
- 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司子午胎二分厂硫化机轮番大修项目竞争性磋商二次公告 2024-09-30
- 宿迁学院艺术与传媒学院设计系外出实践课程项目竞争性谈判公告 2024-09-30
- 第五师医院洗衣房外包管理服务项目的竞争性磋商公告 2024-09-30
- 赫章县野马川水库移民集中安置点项目招标公告 2024-09-30
- 惠州市中医医院贵细中药饮片采购与配送服务项目(第二次)招标公告 2024-09-30
- 山东考古博物馆展厅陈列布展项目招标公告 2024-09-30
- 业务支持组件(多个)-运维技术支持服务采购项目招标公告 2024-09-30