中国电信股份有限公司邵阳分公司2024年办公大楼及仓库安全隐患整改采购项目HNZT-2024-12376-比选公告
日期:2024-09-18
收藏项目
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况:中国电信股份有限公司邵阳分公司20办公大楼及仓库安全隐患整改采购项目。
1.2采购内容及分包划分情况:
1.2.1采购内容:拟对长线局办公区、江北电信大楼后门、江北南岸冲仓库等多处进行安全隐患整改。
1.2.2本项目划分标包:本项目不划分采购包,别选取1名中选人。1.3项目预算:93972.7元(含税)。
1.4服务地点:邵阳市
1.5计划工期:以甲方开工通知为准,施工时限要求自进场之日起30个日历日。1.6质保期:自该项目通过竣工验收并交付甲方正式使用之日起3年。
1.7质量标准要求:验收合格及以上。
1.8承包方式:包工包料。
1.9本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果。
1.10本项目设置最高参选限价,最高参选限价为整体折扣93%,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2本项目要求参选人具备以下资质:
1
2.2.1住建行政主管部门核发的有效的施工企业安全生产许可证:
2.2.2住建行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质:
注:如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕 94号)规定取得新资质证书的,资质相应等级对应上述要求。
2.3本项目要求参选人具备以下人员要求:
2.3.1住建行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证);2.3.2住建行政主管部门核发的项目负责人(项目经理)安全生产考核合格证书(B证)1 人,同时还须具备二级及以上建筑工程专业注册建造师证书:
2.3.3住建行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)1 人;
须提供上述项目负责人(项目经理)、专职安全员的资质证书扫描件及由参选人为其缴纳的近三个月(206月至208月)的社保证明。
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目中同一分包比选或者未划分分包的同一项目比选。
2.5法律法规规定的其他要求。
2.6本项目不接受联合体参选。2.7参选人不得存在下列情形之一:
( 1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构〔单位);(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的:
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照:(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自参选文件递交截止日期起,上溯至3年前的同月同日)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)法律法规规定的其他情形;
(7)在最近五年内(自参选文件递交截止日期起,上溯至5年前的同月同日)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)在最近五年内(自参选文件递交截止日期起,上溯至5年前的同月同日)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准):
(9)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
2
(10)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
( 11)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(12)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(13)为本比选项目的代建人:;
(14)为本比选项目的比选代理机构;
(15)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;(16)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(17)近两年(自参选文件递交截止日期起,上溯至2年前的同月同日)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上事故的;
(18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
(19)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,处理范围在全国其他区域内存在禁止采购处理措施的。
2.8遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取:【2009月108时30分至2009月23日17时30分】(北京,下同)。
1.1项目概况:中国电信股份有限公司邵阳分公司20办公大楼及仓库安全隐患整改采购项目。
1.2采购内容及分包划分情况:
1.2.1采购内容:拟对长线局办公区、江北电信大楼后门、江北南岸冲仓库等多处进行安全隐患整改。
1.2.2本项目划分标包:本项目不划分采购包,别选取1名中选人。1.3项目预算:93972.7元(含税)。
1.4服务地点:邵阳市
1.5计划工期:以甲方开工通知为准,施工时限要求自进场之日起30个日历日。1.6质保期:自该项目通过竣工验收并交付甲方正式使用之日起3年。
1.7质量标准要求:验收合格及以上。
1.8承包方式:包工包料。
1.9本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果。
1.10本项目设置最高参选限价,最高参选限价为整体折扣93%,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。
2.参选人资格要求
2.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.2本项目要求参选人具备以下资质:
1
2.2.1住建行政主管部门核发的有效的施工企业安全生产许可证:
2.2.2住建行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质:
注:如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕 94号)规定取得新资质证书的,资质相应等级对应上述要求。
2.3本项目要求参选人具备以下人员要求:
2.3.1住建行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证);2.3.2住建行政主管部门核发的项目负责人(项目经理)安全生产考核合格证书(B证)1 人,同时还须具备二级及以上建筑工程专业注册建造师证书:
2.3.3住建行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)1 人;
须提供上述项目负责人(项目经理)、专职安全员的资质证书扫描件及由参选人为其缴纳的近三个月(206月至208月)的社保证明。
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目中同一分包比选或者未划分分包的同一项目比选。
2.5法律法规规定的其他要求。
2.6本项目不接受联合体参选。2.7参选人不得存在下列情形之一:
( 1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构〔单位);(2)被依法暂停或取消投标/参选资格的:
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照:(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自参选文件递交截止日期起,上溯至3年前的同月同日)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)法律法规规定的其他情形;
(7)在最近五年内(自参选文件递交截止日期起,上溯至5年前的同月同日)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)在最近五年内(自参选文件递交截止日期起,上溯至5年前的同月同日)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准):
(9)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
2
(10)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
( 11)为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(12)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(13)为本比选项目的代建人:;
(14)为本比选项目的比选代理机构;
(15)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人;(16)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系;
(17)近两年(自参选文件递交截止日期起,上溯至2年前的同月同日)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上事故的;
(18)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
(19)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,处理范围在全国其他区域内存在禁止采购处理措施的。
2.8遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取:【2009月108时30分至2009月23日17时30分】(北京,下同)。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
请注册或升级以上会员,查看投标方式
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
微信扫码
实时联系
相关项目推荐
- 2023年北京联通核心网分组域承载网网络优化工程项目(集成服务部分)比选公告 2024-09-19
- 山东圣阳电源股份有限公司储能系统应用平台(电子沙盘)项目竞争性磋商公告 2024-09-19
- 城区地下管线更新及系统数据运维竞争性磋商公告 2024-09-19
- 2024年中国联通江苏信息化服务支撑系统改造项目招标公告 2024-09-19
- 地质灾害防御响应会商指挥系统建设招标公告 2024-09-19
- 视频会议设备维护及技术服务项目比选公告 2024-09-19
- 发动机风扇叶片变形测量分析系统招标公告 2024-09-19
- 120指挥调度系统医疗优先分级调派系统(MPDS)运维服务采购竞争性磋商公告 2024-09-19
- 南通职业大学物联网技术应用实训系统资源包采购项目招标公告 2024-09-19
- 南通开发区2024年限值限量监控能力提升项目及汽车遥感检测系统项目运维采购公告 2024-09-19
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
标书下载更多
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告