招标编号:CR12
1.招标条件
本招标项目翠亨新区起步区客运港综合片区配套市政路网建设工程已由中山市发展和改革局文件以《关于翠亨新区起步区客运港综合片区配套市政路网建设工程项目可行性研究报告的批复》(中发改翠亨头审〔2020〕13号)批准建设,项目业主为中山翠亨新区工程项目建设事务中心,建设资金来自中山翠亨新区工程项目建设事务中心,资金已落实。本次物资招标的招标人为中铁十二局集团有限公司翠亨新区客运港综合片区配套市政建设工程项目,现对已具备招标条件的自购物资进行公开招标。
本招标项目翠亨新区西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街道路工程已由中山市发展和改革局文件以《关于翠亨新区西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街道路工程项目可行性研究报告的批复》(中发改翠亨投审〔2023〕30号)批准建设,项目业主为中山翠亨新区工程项目建设事务中心,建设资金来自中山翠亨新区工程项目建设事务中心,资金已落实。本次物资招标的招标人为中铁十二局集团有限公司翠亨新区西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街道路工程项目,现对已具备招标条件的自购物资进行公开招标。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况
中山客运港项目:本项目名称为翠亨新区客运港综合片区配套市政建设工程,位于中山市翠亨新区马鞍岛东南部,包含先贤街、先风街、扬帆路、启明路等15条道路,分别为1条城市次干路、14条城市支路,道路总长约8.966Km.除启明路为城市次干路以外,其余道路均为城市支路;其中启明路设计速度40km/h.双向四车道,道路红线宽度为36m.道路设计长度约761m:支路设计速度均为30km/h,和盈街道路红线宽度为16m,双向两车道:和茂街道路红线宽度为18m,双向四车道.支路设计包含扬帆路、东临路、和丽街、领航路、海风路、海月路、海韵街、启智街、启发街、先行街、先贤街和先风街,道路红线宽度均为20m,双向四车道,城市支路总设计长度约8205m。合同工期730个日历天。
西湾路项目:翠亨新区西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街道路工程位于翠亨新区起步区北部,包括西湾路(北辰路至和敏路段)及明净街两条道路,道路总长2235.67m。西湾路(北辰路至和敏路段)道路等级为城市主干路,设计时速50km/h,标准段红线宽度50m。建设范围为北起北辰路,自北向南依次与规划明净街、现状和信路、在建崇义街平交,终点接规划和敏路地面层,道路长约2003m,其中西湾路与现状和信路交叉口、在建崇义街交叉口不包含在本次设计范围。明净街道路等级为城市支路,设计时速30km/h,标准段红线宽度24m,建设范围为东起西湾路,西止现状西晴路(原经五路),道路长约232.67m。项目建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟(土建工程)、通信排管工程等。合同工期730个日历天。
3.投标人资格要求
3.1中山客运港项目及西湾路项目供应商资格要求
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,注册须大于一年,具有独立企业法人资格、合法有效的营业执照、税务登记证书和招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商;代理商须提供生产厂出具的针对投标包件唯一授权函原件;
(2)许可和认证要求:生产工艺、装备必须符合国家相关规定,产品符合国家现行标准;
(3)生产能力要求:具有相应的专业技术人员和符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备;
(4)财务能力要求:具有良好的财务能力,生产厂注册资本须不低于1000万元人民币;代理商注册资本不低于500万元人民币;投标人须提供2022年、2023年连续两年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表,附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表;如投标人成立(注册)不足三年的,只需提供成立(注册)以后此条款所要求的相关财务证明材料;
(5)质量保证能力要求:须提供招标物资距开标之日前36个月(不得为同1年)内专业检测机构出具的合格检测报告不少于2份;每种物资全指标技术参数性能满足国家和行业最新标准的各项规定;
(6)供货业绩要求:具有招标同类物资距开标之日前36个月内国家重点工程或铁路、公路、房建、市政建设项目的供货业绩不少于2份(附中标通知书和合同复印件(含新签合同和正在执行的合同));
(7)履约信用要求:信用良好,详见本章3.14项要求;如投标人成立(注册)不足三年的,只需提供成立(注册)以后此条款所要求的相关履约证明材料;
(8)其他要求:投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时投标;具备跨地域报告复印件、供货业绩、资格声明等应由生产商提供的所有资料均须加盖生产商公章(鲜章),否则视为无效。
3.2投标人具有良好的企业信誉,2022年8月-208月无任何违法和违约行为;2022年8月-208月未发生因物资质量问题引起的责任事故;须提供2022、2023两年纳税信用等级或由当地税务部门提供的的纳税信用证明;投标人不属于全国信用信息共享平台(网址:www.gsxt.gov.cn)和“信用中国”网站(网址:www.creditchina.gov.cn)公布的失信被执行人,并在投标文件中出具查询结果页面截屏并盖投标人公章;不接受近三年来被“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)列为失信被执行人的投标人。并在投标文件中出具查询结果页面截屏并盖投标人公章。
投标人在2022年9月1至投标截止日期间内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录、产品质量纠纷败诉及合同纠纷败诉情况。各投标人需在投标文件中提供承诺说明并加盖公章。投标人需在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行近一年内的刑事与民事案由查询,并在投标文件中出具中国裁判文书网网页截图并加盖投标人公章。
3.3投标保证金的金额:KYG01包件保证金1万元,XWL01包件保证金3千元,只接受公对公账户线下打款,不接受保函。投标人需按照招标文件中第二章投标人须知前附表3.4.1要求足额按时缴纳;未按招标文件规定汇入投标保证金的投标人,视为放弃,不进入评审环节。
3.4本次招标不接受联合体投标。
不接受因物资质量、供应等问题,被行业主管部门处罚且在有效期内的供应商;
不接受近一年内在铁路建设工程网公布有违法行为记录及物资供应不良记录的供货商;
不接受自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决有行贿、失信、被执行人行为的供应商;
不接受已清退出铁路市场的供应商;
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2009月1至2009月2,每日9:00时至12:00时,14:00时至18:00(北京,下同)购买招标文件电子版。
5.投标文件的递交
5.1电子投标文件的递交:投标文件递交的截止(投标截止,下同)2010月9时00分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 焦柳线张家界北站计算机联锁设备大修工程建设单位管理甲供物资招标公告 2024-09-19
- 上海局集团公司2024年上海动车段动车组电机转向判别设备采购招标公告 2024-09-19
- 中铁十六局集团有限公司宁淮城际铁路站前2标项目部施工用碎石和高料招标采购项目招标公告 2024-09-19
- 中铁十四局集团芜湖隧道项目招标公告 2024-09-19
- 中国铁路昆明局集团有限公司昆明铁路物流中心马龙铁路货场垃圾清运服务项目业务外包竞争性谈判采购公告 2024-09-19
- 中铁隧道局集团有限公司凤凰大道项目混凝土管及砖采购招标公告 2024-09-19
- 兰州铁路物流中心金轮专用线货物装卸(含火车抑尘)业务外包项目采购公告 2024-09-19
- 中铁十二局集团有限公司中山客运港项目、西湾路项目电缆采购招标公告 2024-09-19
- 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司水泥罐、螺旋输送机框架采购竞谈招标公告 2024-09-19
- 中铁十一局集团有限公司衢丽铁路衢松段(Ⅱ标)经理部(锚具)招标公告 2024-09-19
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询孙阳
-
- 河南大有能源物资采购中心办公用品一批147项采购(二次)招标公告
- 宁夏回族自治区公安厅公安厅在职在编民警辅警职工团体意外保险采购项目项目招标公告
- 2024年世纪游轮观光船首航仪式活动
- 2024年广东省医疗器械质量监督检验所仪器设备采购项目十三招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2024年度质量检测能力提升设备采购项目二次招标公告
- 广东省2024年度山洪灾害防治项目招标公告
- 宁夏工商职业技术学院学分银行服务职业教育协同创新—宁夏高等职业院校1+X书证融通项目(二期)项目招标公告
- 茂名检测院2024年设备采购项目二招标公告
- 2024TY012生物质工程研究院科研仪器设备采购招标公告
- 华南农业大学2024TY013资源环境学院学科建设采购设备项目招标公告