1.1项目概况:
项目名称 |
子项 |
预估金额-不含税(万元) |
预估金额-含9%增值税(万元) |
实施地域 |
20深圳电信顶管项目施工服务框架采购 |
施工部分 |
98.00 |
106.82 |
深圳市 |
安全生产费 |
2.00 |
2.18 |
||
合计 |
100.00 |
109.00 |
……
1.2采购内容及标段划分情况:
(1)采购内容:20深圳电信顶管项目施工服务框架采购。
(2)标段划分情况:本项目不划分标段。
(3)计划工期:具体订单工期在施工委托书下达之日起12个月内完成。如有特殊情况,则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。本框架服务期限为合同签订生效之日起两年。
(4)★质量标准要求:验收合格;
(5)技术标准要求:符合国家和行业的相关要求;
(6)承包方式:本工程包报建、包工、包部分配套材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收内容(包括相关政府部门验收)的形式承包;
1.3★参选下浮费率必须大于或等于零,如下浮费率超过允许浮动范围或报价超出最高限价,参选将予以否决。
2.★参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求
2.1.1(1)参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
(2)参选人须具有有效的住房和城乡建设行政部门颁发的通信工程施工总承包三级或以上资质或市政公用工程施工总承包三级或以上资质,同时具有有效的国家建设主管部门颁发的安全生产许可证。
(注:根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)
2.1.2单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目中同一分包(标段)比选或者未划分分包(标段)的同一项目比选。
2.1.3 财务要求:本项目不要求。
2.1.4 业绩要求:参选人须具备近三年(2021年9月至本项目公告发布之日止)全国范围内同类项目经验,同类项目是指顶管工程或常规通信管道(开挖管道)的相关施工经验,应满足具有单个工程合同金额100万元或以上合同;
备注:
(1)业绩按合同签订为准,须提供合同关键页复印件(包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页);如提供的框架合同有具体合同总金额的,则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据;如提供的框架合同无具体合同总金额的,则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据;证明材料资料不全无法确定为同类工程/同类项目业绩,不予认可。
(2)如法人参与参选的,法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可;如法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,则只认可该分支机构的业绩证明材料。
(3)合同原件备查,如评审时需要核查,接到正式通知后,须在规定内送达评选现场,否则业绩不予认可。
2.1.5 项目团队要求:
(1)参选单位企业主要负责人须取得政府主管部门(通信管理局)颁发的安全生产考核合格证书(A证)。
(2)本项目须至少配备1名具备注册建造师资格(通信与广电工程或市政公用工程专业)的项目负责人,须取得政府主管部门(通信管理局)颁发的安全生产考核合格证书(B证),并提供有效的住房和城乡建设行政部门颁发的“中华人民共和国建造师注册证书”(一级注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书),同时提供项目负责人的社保证明(由税务局等社保经办机构出具的206月以后缴纳的任一段的社保证明,社保证明须体现参保人为参选人)。
(3)至少配备1名现场项目负责人,且至少配备1名取得政府主管部门(通信管理局)颁发的安全生产考核合格证书(C证)的专职安全生产管理人员,并提供施工现场专职安全生产管理人员配备承诺函,承诺在工程实施过程中,每个施工现场至少配备1名取得政府主管部门(通信管理局)颁发的安全生产考核合格证书(C证)的专职安全生产管理人员,另外还须配备足够的施工人员。
(4)参选人须在团队成员组成表中列明团队成员信息,并提供相关证书证明材料。
备注:
a)在工程进行期间未经发包人书面同意不得更换各专业技术负责人。
b)如法人参与参选的,社保证明须体现参保人为参选人或参选人下属不具备法人资格的分支机构;如法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,社保证明须体现参保人为参选人或其法人。
2.1.6本项目不接受联合体参选。
2.1.7设备配备承诺要求:参选人须至少配备水平定向钻机(不少于11000kg)1台、导向仪1台、地下管线探测仪1台、PE管热熔接机1台,须提供设备清单、购买发票或租赁合同,否则评委不认可。
2.2参选人不得存在下列情形之一:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包除外;
(3)为本比选项目的监理人;
(4)为本比选项目的代建人;
(5)为本比选项目提供比选代理服务的;
(6)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的;
(8)与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停业的;
(10)被暂停或取消投标/参选资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)在最近三年内(自2021年9月起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(13)在最近五年内(自2019年9月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(14)在最近五年内(自2019年9月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(15)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,在最近三年内(自2021年9月起)在经营活动中不得存在重大违法记录(以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准,重大违法指参选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款)等行政处罚);
(16)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(17)近两年(自2022年9月起)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上责任事故的;
(18)违反比选人公司规定纳入特殊供应商(D类)的,或违反比选人公司规定纳入特殊供应商(D类)的公司与参选人存在控股关系(即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在参选人的持股比例达到50%及以上)的;
(19)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
(20)法律法规、比选文件限定的其他情形。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取:209月200时00分至209月224时00分。
4.2比选文件获取方式:注册后查看
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止(即参选截止):2010月109时30分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 2024年中国联通内蒙古通辽市分公司基站传输配套工程项目比选公告 2024-09-25
- 2024年中国联通长春市分公司人民广场4029会议室视频会议终端购置比选项目比选公告三次 2024-09-25
- 中国电信甘肃庆阳智能算力中心一期土建工程监理服务招标公告 2024-09-25
- 建信保险资管国产化网络设备更新采购项目供应商征集公告 2024-09-25
- 天津银行2024年内部审计系统数字化建设项目招标公告 2024-09-25
- 河北省市场监管系统制式服装和标志2024年框架协议-1包、-2包征集公告 2024-09-25
- 中国烟草总公司贵州省公司短信服务采购项目招标公告 2024-09-25
- 中国铁塔股份有限公司天津市分公司2024年某站点UPS硬件采购及设备维修项目(重新招标)招标公告 2024-09-25
- 莱芜职业技术学院莱芜职业技术学院办公楼智能视频会议室建设项目竞争性磋商公告 2024-09-25
- 中国移动西藏公司2024年重要业务系统商用密码应用安全性评估服务项目比选公告 2024-09-25
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
- 重庆万州经开物业管理有限公司2024年度水务版块员工秋、冬季工作服采购项目比选公告
- 林学与风景园林学院本科教学实验仪器设备购置与更新公开招标公告
- 南京白云亭文化艺术中心物业管理服务采购公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组输煤系统加装防堵装置招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组汽车桥式采样机更新改造招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司一二期真空皮带脱水机及配套系统增容改造招标公告(二次)
- A-10实训楼综合配套(设备搬迁与安调服务)(GZSW24156FG3187)招标公告
- 省委网信办广东省网络安全态势感知平台运维运营服务(2024年)项目(二次)招标公告
- 万州经开区基础设施及配套用房完善工程之渝东表面处理中心配套用房西侧边坡治理---土石方挖运专业分包第二次竞争性比选公告
- 横琴公安局租用横琴环岛多元感知动态预警监测系统招标公告