1.1招标范围: 本项目为集中招标项目。

本次集中招标合同有效期为：合同签订之日起一年或合同金额执行完成，以先到者为准。

采购内容：本项目为中国铁塔股份有限公司河北省分公司20一体拓展业务传输施工项目，主要包括两方面：

（1）传输光缆线路工程（含附挂、利旧管道/传输沟、架空、直埋光缆工程）施工服务，主要是通信光缆线路的新建项目，包括不限于光缆敷设相关的管材敷设、架空杆路架设、光交接箱/光缆分纤箱安装、线缆布放、成端、测试等工程施工，配合相关的割接、升级测试、优化改造等配套项目。

（2）通信管道工程施工服务，主要是顶管（不含光缆敷设）的新建项目，包括不限于通信管道的敷设套管、钉固、材料搬运、设备、人工调遣、施工手续申报、人（手）孔建设，人（手）孔内外层防水处理，人井施工制作、光交接箱（基础）安装等施工。

采购规模：本项目不含税预算金额为3853.2万元，含税金额为4200万元。具体预算金额如下：

注：上表中的各项含税预算不作为合同签约金额，最终合同签约金额根据中标人报价测算得出。

1.2合同类型：框架协议+订单模式，最终施工费用以实际工程量审计结果进行费用结算。

1.3工期：具体工期以铁塔公司单项工程施工通知单为准。

1.4承包方式：包工部分包料。

1.5质量标准要求：合格

1.6技术标准要求：详见本项目技术规范书。

1.7标段划分：本项目共划分【13】个标段，具体标段划分、中标人数量、份额分配及实施地域如下：

常规标段（标段1至标段12）允许投标人同时中标的最多标段数为2个，共享保障标段（标段13）可以与常规标段兼中。

本项目同时启用整体区域份额保障机制和标段内区域份额调整机制：

常规标段中出现不能满足建设需求情况时，由确定的共享保障标段中标人按中标范围承接，共享保障标段中标人原定中标份额保持不变。

共享保障标段内出现原中标人不能满足建设需求时，由该标段具备承接能力和承接意愿的保障中标人承接，保障中标人原定中标份额保持不变。

1.8最高限价：本项目设有最高限价要求，投标人须在基准价不含税单价（不含不可竞争费（不可竞争费指规费和安全生产费））的基础上填报报价折扣，基准价详见公告附件《传输施工基准价表》，其中标段1：廊坊、标段8：沧州、标段10：雄安、标段12：衡水投标人投标报价时仅需填报平原报价折扣，剩余标段投标人投标报价时均须填报山区和平原两个报价折扣，投标人任一分项报价超过最高限价的，其投标将被否决，各标段的最高折扣限价如下：

注：上表中的权重列，仅作为签约合同价的测算依据。

2. 投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求：

2.1.1 投标人须为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和代理机构。

2.1.2 投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.3 投标人的股东为自然人，且完全一致的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.4 投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.5投标人须承诺为本项目开具符合国家规定的增值税专用发票。

2.1.6 投标人须具备住房和城乡建设部门核发的有效期内的安全生产许可证；

2.1.7投标人须具备住房和城乡建设部门核发的有效期内的通信工程施工总承包三级或以上资质；

注：如投标人已根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

2.1.8投标人须满足以下人员要求：

1）投标人的企业主要负责人：具备通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A证）1名；

2）投标人为本标段拟派的项目负责人：具备通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）每标段1名；

3）投标人为本标段拟派的专职安全生产管理人员：具备通信主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）每标段1名；

2.1.9投标人须同时提供自2021年7月至投标文件递交截止（以单项合同签订/框架协议下订单或甲方有效证明中载明的实施为准）在中国境内签订的以下合同业绩：

（1）至少1个通信传输光缆线路施工合同业绩；

（2）至少1个通信管道工程施工合同业绩。

2.2.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年（2021年9月至投标截止日）内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近五年（2019年9月至投标截止日）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年（2019年9月至投标截止日）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（16）被中国铁塔列为全国/河北省/投标标段涉及地市“禁止交易企业名单”的；

（17）被中国铁塔股份有限公司、中国铁塔股份有限公司河北省分公司列为【全国/河北省】施工类“严重负面行为（黑名单）”的，且本项目在禁止参与范围内的。

2.3.本项目不接受联合体投标。

2.4.法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件获取: 【209月2至209月3】（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系