中国铁塔江西省分公司20新余市布上棚改小区等6个小区信息化服务项目已具备采购条件,现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。
1.采
1.1 采购项目名称及项目编号:中国铁塔江西省分公司20新余市布上棚改小区等6个小区信息化服务项目(项目编号:03)
1.2 采购人:中国铁塔股份有限公司江西省分公司
1.3 注册后查看
1.4 采购项目资金落实情况:采购人自筹,并已落实。
1.5 采购项目概况:预算金额148.9846万元(含税)。
1.6 标段划分:本项目不划分标段
1.7 中选单位数量及中选份额:中选人数量为2个,每个中选人对应的份额及实施地域如下:
序号 |
综合排名 |
中选份额 |
实施区域 |
预算金额(含税) |
预估数量(点位) |
1 |
第一名 |
份额1 |
淳塘苑棚改小区、富家棚改小区、桥下棚改小区 |
88.5428万元 |
898 |
2 |
第二名 |
份额2 |
布上棚改小区、反山棚改小区、枫树下棚改小区 |
60.4418万元 |
613 |
1.8 本项目设置最高参选限价,最高参选限价为含税单价最高限价986元/点位。参选报价超过最高参选限价的,其参选将否决。
2.采购范围及相关要求
2.1 采购范围:新余市布上棚改小区、淳塘苑棚改小区、反山棚改小区、枫树下棚改小区、富家棚改小区和桥下棚改小区等6个小区的信息化服务,覆盖楼宇面积约108.24万平方米。
2.2 服务期限:自合同签订之日起3年或实际履约金额达到合同金额的100%时止。
2.3 实施区域:江西省新余市。
2.4 工期:下达订单后30天内完工。
2.5 承包方式:包工包部分材料,不含主设备,中选人负责施工进场协调,因协调不成导致的工期延误、项目停滞由中选人承担损失,且采购人不予结算。
2.6 合同签订:中选人将与中国铁塔股份有限公司新余市分公司签订合同。
2.7 质量要求:满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
3.参选人资格要求
3.1 本项目要求参选人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于采购人和招标代理机构,提供有效的证明材料,包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等。
3.2 本项目要求参选人须具备以下资质:
(1)具备有效的通信工程施工总承包三级及以上资质。
(2)具备有效的安全生产许可证。
注:提供资质证书扫描件。根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中相关规定,如提供新证书的,按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。
3.3 本项目要求参选人具备通信主管部门颁发的企业主要负责人安全生产考核合格证书(A证)1人、项目负责人安全生产考核合格证书(B证)1人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)1人。提供证书扫描件及 206月至今任意一个月在参选人本单位或下属分公司缴纳的社保证明扫描件。
3.4 参选人提供2021年9月至应答截止日签订的同类项目业绩且累计含税金额不少于50万元人民币。
(1)若提供的是单项合同,则仅需提供合同关键页。
(2)若提供的是框架合同,①提供框架合同关键页有具体金额,以框架合同签订的金额为准;②提供框架合同关键页无具体金额,提供相应订单或结算依据,若同时提供订单和结算依据的则以结算依据为准。
备注:①单项合同与框架合同的均以合同签署日期为准。②合同关键页包括:合同名称、合同标的页、签署日期页、合同金额页等。
3.5 参选人须承诺开具增值税专用发票,提供承诺函。
3.6 本项目不接受联合体应答。
3.7 参选人之间不得存在关联关系,关联关系的认定标准如下:
(1)参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
(2)参选人的股东为自然人,且完全一致的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
(3)参选人的高级管理人员(包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监)为同一人或存在交叉任职的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
注:参选人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查,若存在与其他单位信息一致情况,请提供相关内容及说明。
3.8 参选人不得存在下列情形之一:
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年(2021年7月起)内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(6)在最近五年(2019年7月起)内被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年(2019年7月起)内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准,已执行完毕或不再执行的除外);……
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的参选人,其应答文件将被否决。
5.比选文件的获取
5.1 比选文件获取:【2009月220时30分至2009月220时30分(北京,下同)】。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 款 付款指导
- 续 老会员下载续费申请表
- 新 新会员下载会员申请表
- 山东颐养健康集团药业有限公司X线计算机断层扫描系统(CT)采购竞争性磋商公告 2024-09-25
- 2024年上海联通墨攻二期扩容项目SOC中心平台软件开发采购二次比选公告 2024-09-25
- 广州市花都排水有限公司建设工程施工安全质量监控系统项目采购公告 2024-09-25
- 遵义长岭特殊钢有限公司优特钢精深加工技改项目工业电视及监控电话设备招标公告 2024-09-25
- 中国建设银行股份有限公司湖南省分行监控系统集成与施工服务采购招标公告 2024-09-25
- 山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司主运输系统提能改造设计项目公告 2024-09-25
- 2024年中国联通黑龙江绥化各市县分公司气体灭火购置项目七氟丙烷(无管网式)气体灭火系统采购比选公告 2024-09-25
- 中国铁塔江西省分公司2024年新余市布上棚改小区等6个小区信息化服务项目比选公告 2024-09-25
- 山西省交通信息通信有限公司长平段虹梯关隧道内增设语音预警广播系统项目广播控制台、功放、扬声器等设备采购项目谈判采购公告 2024-09-25
- 上饶市公安局执法办案积分管理系统竞争性磋商采购公告 2024-09-25
- 客服电话:010-56240287
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
- 重庆万州经开物业管理有限公司2024年度水务版块员工秋、冬季工作服采购项目比选公告
- 林学与风景园林学院本科教学实验仪器设备购置与更新公开招标公告
- 南京白云亭文化艺术中心物业管理服务采购公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组输煤系统加装防堵装置招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司3/4号机组汽车桥式采样机更新改造招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司一二期真空皮带脱水机及配套系统增容改造招标公告(二次)
- A-10实训楼综合配套(设备搬迁与安调服务)(GZSW24156FG3187)招标公告
- 省委网信办广东省网络安全态势感知平台运维运营服务(2024年)项目(二次)招标公告
- 万州经开区基础设施及配套用房完善工程之渝东表面处理中心配套用房西侧边坡治理---土石方挖运专业分包第二次竞争性比选公告
- 横琴公安局租用横琴环岛多元感知动态预警监测系统招标公告