本招标项目克东县经济开发区配套基础设施建设项目-核心区产业园供热二级管网建设工程已由克东县发展和改革局以《关于克东县经济开发区配套基础设施建设项目建设内容变更的批复》克东发改发(2023)10号批准建设，招标人为黑龙江克东经济开发区管理委员会，建设资金来自县级财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：克东县经济开发区配套基础设施建设项目-核心区产业园供热二级管网建设工程

2.2建设地点：齐齐哈尔市克东县克东镇内

2.3建设内容：供热二级管网约3153米(单向)(具体以工程量清单为准)

2.4计划工期：计划开工日期：2010月2，计划竣工日期：2011月3，总工期：34 日历天（注：上述计划开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。

2.5招标范围：施工图纸及工程量清单包含的全部内容

2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准

2.7标段划分：本项目共分为 / 个标段。各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标 / 个标段。

2.8最高投标限价或合同估算价：4,469,121.17 元

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级（含二级）及以上资质和特种设备生产许可证（热力管道GB2），并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。项目负责人及施工现场管理人员配备按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）要求执行。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.5投标人还需满足的其他条件：

投标人存在以下情形之一的拒绝参与投标：
3.5.1投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入经营异常名录、重大税收违法失信主体、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象、政府采购严重违法失信行为记录名单、安全生产严重失业主体名单、行政处罚信息的，以“信用中国”网站公布的结果为准； 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被建设行业主管部门列入“黑名单记录”的，以“全国建筑市场监管公共服务平台”(jzsc.mohurd.gov.cn）公布的结果为准；投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入失信被执行人名单的，以“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 公布的结果为准； 投标人被工商行政管理机关列入严重违法失信企业名单的，以“国家企业信用信息公示系统”公布的结果为准； 投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，以“中国政府采购网”公布的结果为准(提供招标文件下载期截止日前上述网站查询截图，截图应体现）；

3.5.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人（2022年 01 月 01 日至投标截止日）有行贿犯罪记录的(本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录),以“中国裁判文书网” (http://wenshu.court.gov.cn/)网站公布的判决结果为准(提供招标文件下载期截止日前上述网站查询截图，截图应体现）；

3.5.3 2022年 01 月 01 至投标截止之日前投标人有串通投标、在招投标活动中弄虚作假行为的。（公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、相关官方网站、“中国裁判文书网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。）

4.招标文件的获取

下载为2009月316时00分至2010月116时00分（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系