1.1 采购内容:中国电信宁波分公司镇海北欧通信机房项目桩基静载试验服务,按照相关规范,对12根(暂)钻孔灌注工程桩(设计试桩)进行静荷载抗压试验,单桩竖向抗压承载力极限值最大5840KN,最小1298KN;具体详见桩基设计说明。
1.2 本采购项目估算为:【34】万元(【不含税】),支出类型为【资本性预算】。
1.3 工期:【通知进场之日起3历天内完成试验并提供符合要求的检测报告】。
1.4 本项目【不划分】标包。成交供应商数量为【1】个,成交份额100%,实施区域为镇海金川路项目所在地。
1.5 承包方式:承包人实行包工、包料、包工期、包质量、包安全,并不得转包。
1.6 质量标准要求:一次性验收合格,达到现行国家有关施工质量验收规范和标准要求的合格标准,以及具体项目/订单业主和设计要求。
1.7 ……
1.8 本项目设置最高响应限价,最高响应限价为34万元(不含税),供应商响应报价高于上述最高响应限价的,其响应将被否决。
2. 供应商资格要求
2.1 供应商应具备住房和城乡建设部门颁发的工程质量检测机构资质证书(资质类别包含地基基础工程检测),同时具有计量主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA证书,资质认定包括检验检测机构计量认证)。
2.2 拟派项目负责人具备住房和城乡建设部门颁发的注册土木工程师(岩土)执业证书,或具备建设工程检测人员培训合格证书(专业类别包含地基基础工程检测)。
2.3 本次询比【不接受】联合体响应。
2.4 供应商【应承诺】成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。
2.5 供应商不得存在下列情形之一:
(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/响应资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内(自2021年10月起)被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内(自2019年10月起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内(自2019年10月起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) 在最近两年(自2022年10月起)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡,或施工类较大及以上事故的;
(9) 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(10) 为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(11) 为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(12) 为本询比项目的代建人;
(13) 为本询比项目的采购代理机构;
(14) 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人;
(15) 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系;
(16) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(17) 其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则,应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的;
(18) 法律法规、询比文件限定的其他情形。
2.6 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的供应商,其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取:从20
10月
17时00分到20
10月1
23时59分。
4.2询比文件获取地点:注册后查看
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止(即响应截止
):20
10月1
13时30分。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 团风县总医院智慧医院云影像系统建设项目(第二次)招标公告 2025-04-03
- 中国电信鄞州分公司2025年物联网模组采购项目招标公告 2025-04-03
- 中节能(保定)环保能源有限公司厂内空调系统维修和保养服务采购公告 2025-04-03
- 中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程项目制氢站系统设备采购公告 2025-04-03
- 中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程项目锅炉补给水处理系统设备采购公告 2025-04-03
- 中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程项目工业废水处理系统采购公告 2025-04-03
- 中煤伊犁2×66万千瓦热电联产工程项目生活污水处理系统采购公告 2025-04-03
- 叶巴滩电站-交换机招标公告 2025-04-03
- 2025年惠州电信热线运营服务采购招标公告 2025-04-03
- 陕重汽网联通信安全测试系统采购项目二次招标公告 2025-04-03
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
- 中宁县公安局城区居民小区出入口和农村重点地区视频设备采购项目招标公告
- 广东松山职业技术学院智慧校园--网络安全建设项目招标公告
- 吴忠市国民经济和社会发展“十五五”规划及重大课题研究、现代服务业发展“十五五”规划项目招标公告
- 银川市城市运行管理服务平台采购项目二次项目招标公告
- 广州中医药大学第三附属医院小额零星工程施工单位采购项目竞争性磋商公告
- 广东省第二荣军优抚医院信息化建设项目(采购包二)招标公告
- 县以上建成区0﹒1米航摄影像获取及数字正射影像图制作2025招标公告
- 2025年安徽省创优营商环境为企服务第三方评估项目2025招标公告
- 省党风廉政教育基地三期工程家具类采购2025招标公告
- 智能解译样本库和地物光谱库建立技术服务2025招标公告