1．招标范围

1.1  招标范围: 本项目为中国电信北京公司20-2025年京津冀大数据产业园油机施工集中公开招标项目。

1.1.1 招标内容：本项目为中国电信北京公司20-2025年京津冀大数据产业园油机施工集中公开招标项目，采购内容主要包括京津冀大数据产业园根据客户需求进行高压柴油发电机组施工内容，具体包括但不限于D1、D3楼的装饰工程、照明工程、智能化工程、柴油发电机系统工程、油路工程、埋地油罐建筑工程、埋地油罐安装工程、室外工程等工程的施工及相关服务。

1.1.2 项目性质：通信工程施工。

1.1.3 项目预估规模：本项目预估招标规模不含税约为1,700.00万元（其中施工费约为1,139.00万元、设备暂估价约为561.00万元）。

1.1.4 实施地域：京津冀大数据产业园。

1.1.5 ★工期要求：按具体订单下达的工期要求。

1.1.6 ★工程质量要求：一次性验收合格。

1.1.7中标人数量：本项目不划分标段，中标人数量1名。

1.1.8技术要求：符合国家和行业标准以及招标人的相关要求。

1.1.9 ★保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修24个月，其中屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。

1.1.10集中招标合同有效期：自框架协议签订之日起至2025年12月3

……

1.2  ★承包方式：包工部分包料、包质量、包工期、包安全、包施工配合、包文明施工、包验收、包材料检验、包材料废料运输费用、包规费及税金等相关一切费用。

1.3  ★本项目设置最高投标限价，施工费用折扣设置最高投标限价为60%。投标人投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。

2．★投标人资格要求

2.1  营业执照及企业证件：

投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。投标人须提供以下企业证件：

（1）如投标人为企业的，须提供由工商部门核发的有效的营业执照扫描件；提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）的企业信用信息截图。如投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书，提供事业单位在线（http：//www.gjsy.gov.cn/）的信息截图。

（2）银行开户许可证或银行通过账户管理系统打印的《基本账户存款信息》的扫描件。

2.2 资质要求:

本项目要求投标人须同时具备以下资质：

1)投标人须具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包二级或以上资质。

2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包三级或以上资质。

3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的施工企业安全生产许可证。

注1：投标人须具备以上资质并提供有效的资质证书扫描件。

注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。

2.3 业绩要求：

投标人须提供2021年10月至招标公告发布日前（不含招标公告发布当日）签署的同类项目（数据中心或电源）的施工业绩，业绩累计含税金额不少于1,000万元。

注1：必须提供单项合同或框架协议的关键页扫描件，关键页须包括单项合同或框架协议的名称、标的、金额（份额）、签字盖章页等。

（1）业绩以单项合同或框架协议订单签订或合同中载明的签订或履约起点为准，业绩金额以单项合同金额或框架协议订单或结算定案表的累计金额计算，业绩数量以单项合同或框架协议数量计算。

（2） 投标人须同时提供框架协议和相应的订单或结算定案表。如仅提供框架协议未提供相应的订单或结算定案表，或仅提供订单或结算定案表未提供相应的框架协议，相应的业绩数量和业绩金额均不予认可。投标人提供的订单应为纸质订单的复印件或扫描件或系统下达的采购订单截图；结算定案表应为有施工委托单位审计部门或第三方审计单位盖章的结算定案表的复印件或扫描件。以上内容资料不全，评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。

注2：在必要时，投标人有配合提供上述所有业绩证明材料的合同或框架合同及相应订单原件的义务，应按照评标委员会或招标人的要求在规定的时限内提供，若投标人所提供的原件与扫描件不一致的，均不予认可。

2.4 人员要求：

本项目要求投标人具备以下人员要求：

1）企业主要负责人：须具备安全生产考核合格证书（通信主管部门颁发的A证）；

2）项目负责人：须至少提供1名项目负责人，如仅提供1名项目负责人，需同时满足如下要求：

①须同时具备通信与广电工程专业一级注册建造师和机电工程专业二级或以上注册建造师证书；

②须具备安全生产考核合格证书（通信行政主管部门颁发的B证）。

若1名项目负责人无法满足上述第①点要求，则可以提供2名项目负责人，需同时满足如下要求：

①其中1名项目负责人须具备通信与广电工程专业一级注册建造师，另外1名项目负责人须具备机电工程专业二级或以上注册建造师证书；

②2名项目负责人均须具备安全生产考核合格证书（通信行政主管部门颁发的B证）；

注：若提供2名项目负责人，则具备通信与广电工程专业一级注册建造师的负责人为本项目主要负责人。

3）各专业项目经理：须为本项目至少提供电源、暖通、机房工艺、机房装修、智能化等专业各 1 名专业项目经理。（各专业人员不得复用）。

4）专职安全员：须至少提供3名专职安全员，专职安全员均须具备安全生产考核合格证书（通信行政主管部门颁发的C证）。

5）施工团队人员（不含项目负责人、专职安全员）：须提供与实际工程相关的特种作业证书的专业施工人员，包含高处作业证（至少5人）、电工证（至少5人）两类。

注1：须提供上述（1）-（5）人员距离投标截止日所在月份前近6个月内任意连续3个月的投标人本单位缴纳的社保证明。社保证明须提供证明首页、团队人员所在页、最后一页，提供的社保证明须包含缴纳单位名称、团队人员姓名及缴费情况、社保查验网站链接、查验校验码等内容。无带链接截图及查验校验功能省份的社保证明材料可不提供此两项内容，但提供的社保证明材料需要包含单位名称、人员所在页、缴费情况等基本信息，并且需同时提供官网查询过程的录屏视频，该视频证明文件通过中国电信电子采购系统“投标文件递交-04大附件上传”进行提交。

注2：投标人须提供上述（1）-（5）人员要求的有效资格证书等相关证明材料扫描件，未按要求提供不予认可。

注3：上述（1）-（5）人员只能担任一个角色，如出现一人担任多个角色的，则该成员不计入评审。

2.5分包要求：

本项目装修部分可实施分包，具体要求如下：

（1）投标人实施分包的，投标阶段须提供承诺函，承诺其分包单位至少具备有效的建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质且分包单位得到招标人认可后方可实施分包，同时承诺其分包单位同等适用和满足发包人对承包人的安全审查及管理；

（2）投标人不实施分包的，投标人应具备有效的建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质并提供有效的资质证书扫描件。

注1：投标人须具备以上有效资质并提供资质证书扫描件或提供承诺函。

注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述要求，并提供新资质证书扫描件。

2.6 联合体要求：本项目不接受联合体投标。

2.7投标人之间关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.8不得存在情形：

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内（自2021年10月起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（15）投标人在最近三年内（自2021年10月起）在中国电信北京公司中标后不签署合同的或签署合同后因投标人原因解除或终止合同的；

（16）投标人在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的；

（17）近两年（自2022年10月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）投标人在过去一年（自2023年10月起）因合同履行出现严重违约而被招标人发布通报3次及以上的，以招标人的正式发文为准；

（19）在最近五年内（自2019年10月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（20）在最近五年内（自2019年10月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（21）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（22）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（23）法律法规、招标文件限定的其他情形。

注：投标人须提供不存在以上情形的承诺函，格式自拟。

2.9法律法规要求：法律法规规定的其他要求。

注：投标人不满足上述任意一条，将被直接否决投标资格。                      

<>3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

<>4．招标文件的获取

4.1招标文件获取: 2011月8时30分至2011月117时30分（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn