乾县绿动临平光伏发电项目工程EPC总承包项目已批准建设，项目建设单位为乾县绿动新能源有限公司，资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目乾县绿动临平光伏发电项目工程EPC总承包项目光伏区建筑及安装工程专业分包进行竞争性谈判（公开）。

该项目资金已落实，具备招标采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省咸阳市乾县。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：乾县项目采用600Wp单晶硅组件+固定可调节支架+300kW组串式逆变器，共72个子阵。其中1.8MW组串式子阵10个，2.4MW 组串式子阵25个，3.3MW组串式子阵37个。额定容量200MW，电气设备及安装调试容量258.024MWp。项目拟在光伏电站工程配套新建一座110kV升压站，通过35kV集电线路接入新建110kV升压站后经1回110kV架空线路送出接入武功330kV后稷变。系统接入方案最终以电网公司审定意见为准。

标段概况：本标段拟新建一所110kV升压变电站及交流侧200MW光伏，共72个子阵，其中1.8MW组串式子阵10个，2.4MW组串式子阵25个，3.3MW组串式子阵37个。其场址位于陕西省咸阳市临平镇、周城镇两个镇，涉及枣新、全新、上曲、红旗等行政村，东西跨越 5km，南北跨越 4.2km，土地属性为园地，拟开发项目地块面积约5415亩。场址距离乾县16km，距离咸阳市60km，周边还有多条县道和村道可直达场址区，对外交通便利。

2.3 工期要求

乾县绿动临平光伏发电项目工程EPC总承包项目光伏区建筑及安装工程专业分包，计划于2011月 15 日开工，2025年 2 月 28 日完工。具体以监理通知开工为准。

2.4 质量要求

乾县绿动临平光伏发电项目工程EPC总承包项目光伏区建筑及安装工程专业分包 质量要求：符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑电气设备及安装调试工程合格率100%，保证电力设施的正常运行及设施设备的安全，并确保一次性验收合格。还应符合国能发安全规〔2023〕41号《光伏发电工程质量监督检查大纲》2023版相关要求。

2.5 采购范围

本次采购工程为乾县绿动临平光伏发电项目工程EPC总承包项目光伏区建筑及安装工程专业分包。

本标承包范围包括（但不限于）乾县绿动临平光伏发电项目主要工作内容包含但不限于：光伏场区、集电电缆线路、施工道路的全部土建和安装工程、以及各类专项验收及手续办理，其他设备材料采购供应（以清单为准），工程施工、项目管理、预防性试验、系统调试、并网验收、试运行、消缺、培训、验收（含阶段验收、竣工等验收）、移交生产、达标投产验收，性能质量保证，生产准备相关工作以及工程质量保修期限的服务等内容，同时也包括质保期内所有专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务，办理并网手续、调度及供电手续、施工期临时征地协调、地方关系协调并承担相关配合协助工作等。

本标主要工作内容如下：

1、本标段内建筑工程施工内容包括（不限于）：包括光伏场区的场地平整、发电设备基础工程、变配电设备基础工程、槽盒支架及基础、接地开挖回填、围栏工程、集电线路工程等

2、本标段内安装工程施工内容包括（不限于）：光伏发发电设备及安装、汇流及变配电设备及安装、集电线路安装工程等；

3、承包人负责本项目除甲供设备外其他设备和材料采购供应，负责本标段内所有设备、材料现场卸货、到货验收、保管、检测、场内二次运输、清扫、安装、试验及调试（包括对上联调）、引线连接、视频监控设备安装及接线以及上述安装项目的检验、功能性试验、成品保护、试运行、质量检查、验收等的一切费用；

4、其他服务包括（不限于）：工程建设管理费、档案专项验收费、设备监造费等；

5、施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；场区内水环保施工及配合各专项验收工作；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护；

6、承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2021-2023年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员B证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有中级及以上职称；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有光伏发电安装工程项目施工业绩2项以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2024 年 11月 15 日至 20 11 月2，每日8:30时至17:00时（北京，不含法定公休日），获取。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-56240287
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 款  付款指导
• 续  老会员下载续费申请表
• 新  新会员下载会员申请表

微信扫码

实时联系