1.1本项目为集中招标项目。

1.2招标内容：中国电信股份有限公司舟山分公司和中国电信集团有限公司舟山分公司及下属股份公司、存续公司2025至202度单项工程施工金额在50万元以下的小型工程施工，主要施工内容包括土建工程、装修装饰工程、安装工程(含水、电、弱电等安装)、市政绿化工程、零星维修等专业施工，具体工作内容由招标人根据具体情况通过订单安排，如地方政府对施工服务招标有特殊要求的，则按政府要求实施(含水、电、弱电等安装)、市政绿化工程、零星维修等专业施工，具体工作内容由招标人根据具体情况通过订单安排，如地方政府对施工服务招标有特殊要求的，则按政府要求实施。

1.3本采购项目估算为：1800万元（含税）。

1.4框架合同有效期为：框架合同签订之日起至20212月3止。如某框架协议总金额执行完毕的（以招标人订单为准，），则该框架协议自行终止。

1.5工期：施工工期以招标人下达订单要求为准，最长工期不得超过《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）规定的定额工期标准。

1.6承包方式：承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全，并不得转包。

1.7质量标准要求：达到现行国家有关施工质量验收规范和标准要求的合格标准，以及具体项目/订单业主和设计要求。

1.8本项目划分5个标段，本次招标的为标段四岱山（重新招标）。具体标段划分如下：

注：本项目允许投标人同时中标的最多标包数为【1】个，按照各标段综合得分排序结合投标人在投标文件中所选择的中标意向推荐中标候选人。如投标人投标多个标段，且在2个及以上标段被推荐为中标候选人时，按投标人填写的优先级顺序确定1个标段为中标候选人，其余标段将不被推荐为中标候选人（由综合得分排序后一名的投标人依次递补为中标候选人）。如投标人未填写优先级，则按标段顺序（即按标段1至标段5顺序）优先级依次降低。

1.9本项目设置最高投标折扣系数（非下浮率），投标人按照现行浙江省建设工程计价依据（2018版）编制的预算造价的基础上报投标折扣系数，每个标段最高投标折扣系数均为95%，投标人投标折扣系数高于上述最高投标折扣系数的，其投标将被否决。

……

1.11本项目设置最高投标折扣系数（非下浮率），投标人按照现行浙江省建设工程计价依据（2018版）编制的预算造价的基础上报投标折扣系数，每个标段最高投标折扣系数均为95%，投标人投标折扣系数高于上述最高投标折扣系数的，其投标将被否决。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具有住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或具备根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的施工综合资质或建筑工程施工总承包乙级及以上资质。

注：①须提供有效的资质证书复印件/扫描件，证书有效性以相关最新政策规定为准；②对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态；③若因国家政策影响，资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序，请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件进行补充说明；④若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件。

2.2投标人具有住房和城乡建设部门核发的有效的《安全生产许可证》。

2.3拟派项目经理具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》，如果拟派项目经理为一级建造师时，须提供一级建造师电子证书。应在电子证书个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书有效期只有180天，超出使用时限的电子证书无效。电子证书无效的，该投标人的资格审查不通过。

2.4本项目要求投标人具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（A证），企业分管安全生产的副经理须提供企业任命文件，其他负责人必须在投标文件中能体现职务信息；

（2）拟派项目经理具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

注：以上人员须提供住房和城乡建设部门核发的安全生产考核合格证书、企业分管安全生产副经理的任命文件、203月（含）至投标截止之日止任意连续3个月的投标人为职工缴纳社会保险的单位缴费信息记录[缴纳社保主体名称应是投标人或其分公司（母公司或子公司不认可）如缴纳主体为分公司，需提供与总公司的隶属关系证明材料]，上述信息资料不全或提供的材料模糊不清，则不予认可。

2.5投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.8投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年12月起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2019年12月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年12月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）近两年（自2022年7月1起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（10）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（12）为本招标项目的代建人；

（13）为本招标项目的招标代理机构；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（18）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.9招标投标法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取：2011月117时00分至2011月217时00分（北京，下同）。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：刘欣
电话：010-56240287
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 款  付款指导
• 续  老会员下载续费申请表
• 新  新会员下载会员申请表

微信扫码

实时联系