中国铁塔股份有限公司烟台市分公司20HXSRS小区通信信息化服务施工总承包采购项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称及项目编号：中国铁塔股份有限公司烟台市分公司20HXSRS小区通信信息化服务施工总承包采购项目、CT20241212042。

1.2采购人：中国铁塔股份有限公司烟台市分公司

1.3采购代理机构：……

1.4采购项目资金落实情况：项目资金由采购人自筹，资金已落实

1.5采购项目概况：中国铁塔股份有限公司烟台市分公司20HXSRS小区通信信息化服务施工总承包项目。施工总承包费用包含：总包单位的管理协调,运营商RRU设备安装、调测、开通,BBU端调测，线缆的布放及调测，光缆的布放、熔接成端以及相关业务完工后的优化及测试，相关业务发展的协调费。

1.6标段划分：               

■不划分

□划分：标段一：               ；标段二：              

1.7中选单位数量及中选份额：           

■一家

□     家，中选份额：第一名：    ；第二名：   

1.8本项目最高限价

□不设置最高限价

■设置最高限价：本项目设置最高限价，最高应答限价为各分项不含税总价限价，任一参选报价超过对应最高应答限价的，其应答将被否决。

2.采购范围及相关要求

2.1施工地点：山东省烟台市，具体以甲方指定为准。

2.2质量要求：达到国家、行业相关规范规定合格标准及比选文件技术规范书的要求。

2.3合同有效期：自合同签订之日起1年。

2.4工期要求：合同签订后按单个住宅小区规定工期完成开通、交付，共90天。

2.5质保期：自工程竣工验收合格之日起24个月。

2.6本项目不划分标包，中选人数量为1个，中选份额100%。

2.7项目预算：不含税预算448123.13元（其中不含税安全生产费8786.73元），含税预算488454.21元，施工税率按照9%测算，签署合同时根据参选人填报的增值税税率进行实际计算。

3.参选人资格要求

3.1依法设立

参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

注：参选人须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照扫描件或其他行政主管机关出具的证明文件。

3.2财务要求：参选人应能够开具增值税专用发票，并承诺向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。

注：参选人须在应答文件中提供承诺书。

3.3参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。

3.4参选人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。

3.5参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。

3.6本项目要求参选人同时具备有效的以下资质：

3.6.1企业安全生产许可证；

3.6.2通信工程施工总承包三级或以上资质；

注：

（1）须提供有效的资质证书扫描件，证书有效性以相关最新政策规定为准；

（2）根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定；

（3）若因国家政策影响，资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序，请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件进行补充说明。

3.7人员要求：

参选人为本项目配备的人员须满足以下要求：

（1）企业主要负责人具有通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人具有通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）1人；

（3）专职安全生产管理人员具有通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）至少1人；

注：参选人须提供上述人员有效的身份证扫描件、相应证书扫描件和208月（含）至今任意连续三个月社保证明扫描件，社保缴费单位须为参选人或其分支机构，如提供的企业主要负责人为公司法定代表人可不提供社保证明材料。

3.8参选人不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年12月起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（6）在最近五年内（自2019年12月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年12月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；

（9）被中国铁塔股份有限公司列入全国“禁止交易企业名单”的；被中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入山东省“禁止交易企业名单”的；

（10）被中国铁塔股份有限公司/中国铁塔股份有限公司山东省分公司列入同类服务“中国铁塔全国级/山东省级供应商黑名单”的；

（11）与其他参选人“机器码”或“文件码”一致。

注：须提供承诺书。

3.9本项目不接受联合体应答。

注：参选人须提供相应的承诺书。

3.10本项目不接受转包或违法分包。

注：参选人须提供相应的承诺书。

4.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。

5.比选文件的获取

……

5.1比选文件获取:2012月13日至2012月16日。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系