佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362～K0+816.5标段）由佛山市南海区大沥镇工程建设中心委托中国铁路广州局集团有限公司代建，中国铁路广州局集团有限公司工程管理所负责具体实施，目前该项目可行性研究已经佛山市南海区发改局批复（南发改资沥投审〔2024〕13号），项目纳入了佛山市南海区“重点民生项目”，佛山市南海区交通运输局已出具初步设计预审意见，中国铁路广州局集团有限公司科信部已出具方案设计审查意见（广铁便函〔2024〕497号），佛山市南海区财政局已出具概算审核报告（南财基概审〔2024〕0030号），佛山市南海区政府服务和数据管理局已给中国铁路广州局集团有限公司出具委托招标监管的函，项目代建合同已签订，建设资金已落实，招标人为中国铁路广州局集团有限公司工程管理所。本项目第三方检测服务已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设项目地点：佛山市南海区大沥镇。

2.2工程概况：岭南路跨铁工程位于佛山市南海区大沥镇，南起奇槎大道，北接信安路，道路全长约1.3公里，道路标准路段道路红线宽度31.5m，非涉铁段桥梁宽度31.2m，涉铁桥梁红线宽度42.18m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。全线设置跨铁路大桥1座，上跨既有南广、贵广高铁以及在建的广湛高铁线路，上跨南广、贵广高铁部分跨越方式采用T构转体，转体主墩下部结构采用矩形墩，钻孔群桩承台基础，上跨在建广湛高铁桥梁上部结构采用整体连续箱梁，下部结构采用柱式墩，钻孔桩基础。桥梁长度约756m，最大跨度约72m，其中涉铁段桥梁长度约216m。

2.3计划工期：本项目建设工期8个月（含设计工期），检测服务周期自合同生效日起至本项目竣工验收完成为止，因工期延长等因素导致服务周期延长，不再调整合同价格。

2.4招标范围：佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362～K0+816.5标段）项目施工范围内的相关检测服务，出具检测报告，参加工程验收等工作，检测内容包含但不限于：地基与基础、主体结构、材料等按规范和验收要求必须检测的项目，具体检测内容以本项目清单、设计图纸及有关规范要求为准，检测清单见附件。

2.5本次招标划分为1个标段。

2.6其他说明：本项目（代建范围）总投资21043万元，本项目第三方检测服务招标不降造，限价162.47万元。

3.投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具备有效的营业执照，或按照有关规定进行登记或备案的事业单位，或依法设立的合伙企业，并在资质、业绩、人员等方面具有相应的检测能力。

3.1.1标段编号：/。

（1）资质要求：①投标人须具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质类别为综合资质或专项资质(专项资质应至少包括“建筑材料及构配件”、“主体结构及装饰装修”、“地基基础”、“钢结构”、“市政工程材料”、“桥梁及地下工程”、“道路工程”等检测机构专项资质)，以上资质证书适用于按照《住房和城乡建设部关于印发<建设工程质量检测机构资质标准>的通知》建质规〔2023〕1号取得的资质证书；在过渡期内，尚未换发新资质证书的，需具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围至少包括：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测，且证书在有效期内；②投标人须具有省级或以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定CMA证书，资质认定计量认证证书附表项目覆盖本次检测招标范围。

（2）业绩要求：近5年完成过完成类似工程的第三方检测业绩至少1项。

（3）财务要求：投标人须提供2021年至2023年度经审计的财务报表，具有良好的财务状况。

（4）项目负责人要求：具有高级工程师及以上职称，具有建设行政主管部门颁发的检测资格证书，8年及以上检测工作经验，有主持或负责过类似工程检测工作经历。

（5）本次招标不接受联合体投标。

（6）投标人未在“信用中国”网站中被人民法院列入失信被执行人，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人在递交投标文件之日前3年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/查询）。

4.1请投标人于2025年3月109时00分至2025年3月216时00分（北京，下同）……下载电子招标文件。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系