本招标项目西南油气田分公司川中油气矿2025年蓬阳106井建设工程主体施工己由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿批准建设，项目业主为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿，建设资金来自投资，项目出资比例为100%，招标人为中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点

四川省南充市境内。

2.2建设规模及主要建设内容

项目背景概况：按照川中油气矿蓬阳106井建设工程工作安排需要，现启动蓬阳106井建设工程主体施工单位招标，项目业主为中国石油西南油气田公司川中油气矿，资金来源为投资，资金已落实，项目具备招标条件。

2.3计划工期：自甲方通知开工之日起90天内。

2.4标段划分及各标段具体内容

本次招标共2个标段，具体要求：一标段新建蓬阳106井~王家庙阀室采气管线约6.8Km，管径DN80，新建蓬阳106井1座，预估金额1400万元；二标段新建王家庙阀室一座，改造南充1井，新建王家庙阀室~南充1井采气管线约6.9Km，管径DN80，预估金额1100万元。具体工作量以蓬阳106井建设工程初设批复和施工图为准。

2.5招标范围

根据蓬阳106井工程整体推进需要，对蓬阳106井单井及线路主体施工进行招标，主要工作量包括新建蓬阳106井站场集输规模8×10⁴m3/d，改造南充1井（集输规模20×10⁴m3/d），新建集输管道长度13.7Km，设计压力12MPa，DN80 L245NS。其中具体包含但不限于（1）新建及改扩建站场、阀室部分的工艺、结构、给排水、消防、总图施工图范围内的施工工作，主要包括包含工艺安装、热处理、吹扫、试压、总图、结构、给排水及消防、设备吊装、入场前的标准化布局、联合建设工作小组办公营地建设等施工，不含油漆涂装、阴极保护、通信、电气仪表等专业施工；（2）线路：负责线路青苗登记、扫线、管沟开挖、回填、地貌恢复、水工保护、三桩和警示牌安装、DN80管线的二次转运、工艺安装、防腐、吹扫试压、清管、测径、余料回收等工作，负责线路赔偿及临时用地的代赔代付工作；（3）负责甲供材料的领取、存放、转运、使用、回收、退库、记录等；负责乙供材料（场站：钢结构、给排水材料、总图土建材料、部分螺栓、垫片，线路：水泥套管、滑块、三桩（玻璃钢材质）、警示牌（玻璃钢材质））供应、转运、使用等；（4）负责施工过程中环境保护，包括废料、建渣等垃圾回收和处理工作以及设备、设施的保护工作；（5）负责本工程工程作业过程中涉及到的地方行政单位、企事业单位及当地居民关系协调；（6）负责国道及以下道路穿越手续办理及道路穿越费用的缴纳；（7）负责线路赔偿及临时用地的代赔代付工作；(8)负责按照招标人要求配合完成数字化交付及数字化管理工作（9）具体工作量以施工图设计和现场最终核定为准。

2.6质量标准：合格。达到设计要求，符合国家和行业有关施工及验收规范，以及国家和行业有关管理规定进行施工和验收。

2.7本项目最高投标限价：本工程采用费率下浮比例报价，下浮报价不低于5%（不含税，税率暂定9%）。本工程完工后根据完成工作量据实结算，本次报价下浮比例将作为据实结算下浮比例，其中发包人委托承包人购买的设备主材、发包人委托的技术服务、发包人委托的赔偿补偿、安全文明措施费、规费、税金等不下浮。

3．投标人资格要求

*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。

*2.本项目：

不接受联合体投标。

允许分包，允许分包内容及要求：内容：部分非主体、非关键性工作。

要求：投标人须承诺：投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行专业工程分包或劳务分包的，应取得招标人的同意（分包项目涉及中国石油天然气集团有限公司管理专业，则分包商须在中国石油工程建设管理平台承包商资源库内选择，通过的资质类别和等级与分包项目资质要求一致，且状态正常），将分包单位资质、分包合同和HSE合同等报招标人备案，且分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格。接受分包的单位不得再次分包。对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请业主有关部门查处，并终止合同。具体按照招标人及上级单位发布的相关制度要求执行。

*3.资质要求：

投标人须具有有效的石油化工工程施工总承包三级及以上资质或满足《关于印发〈施工总承包企业特级资质标准实施办法〉的通知》（建市210号）及相关补充规定的资质，具有新版中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道安装GC类GC1级），过渡期应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（国家市场监管总局2021年第41号文）的规定。

投标人须具有有效的安全生产许可证（许可证应在有效期内且许可范围与本项目主体工程相关）。

投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商资源库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常（投标人因换领证书发生等级变更的，应及时维护承包商资源库等级状态，若换领后证书等级高于承包商资源库显示等级的，以承包商资源库显示的为准）。

*4人员资格和要求：

项目经理：拟派项目经理具有二级注册建造师执业资格证（机电工程专业）并在注册有效期内，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）不少于1人；且在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

*5.机具设备要求：

无要求。

*6.业绩要求:

近年（2022年1月至投标截止）已完成不少于1个类似项目。类似项目:含硫化氢天然气（硫化氢含量＞75mg/m3）集输工程施工或含硫化氢天然气（硫化氢含量＞75mg/m3）处理装置施工，业绩证明材料：业绩需提供合同复印件及能够证明项目完工投运的资料。【合同复印件、完工交接（或中交交工，或竣工验收）证明无法体现业绩所需要求的（如硫化氢酸性气田要求等），应提供设计文件或业主证明进行补充佐证】。

*7.财务要求：

投标人为资不抵债的，投标将被否决。

需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前近两年（2023、2024）中任意一年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注等；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。

*8.信誉要求

*8.1投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

*8.2投标人2022年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

*8.3投标人在开标当日不得存在以下情形：

（1）投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站列入严重失信主体名单。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2025年3月1至2025年3月223:59:59（北京，下同）……下载电子招标文件。

4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止（投标截止及开标，下同）为2025年4月18时40分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系