2.1 建设地点

建设地点位于陕西省西安市长安区，具体位于城南大道18号。

2.2 工程概况

西北水电及新能源科技产业中心三期项目，规划净用地面积20616.91㎡，科研办公楼E座和科研办公楼F座，并配套完成地下车库、人防及室外工程等基础设施。

三期总建筑面积56256.06㎡，地上建筑面积38855.76㎡，地下建筑面积17400.30㎡。其中，科研办公E座地上建筑面积19404.15㎡，地上七层，局部六层，地下一层，局部地下二层；科研办公F座地上建筑面积19451.61㎡，地上十一层，地下二层。

本项目地基处理工程专业分包标段主要包括科研办公楼E座、F座以及地下车库范围内的桩基和地基处理工程。

2.3 工期要求

计划工期：6历天，西北水电及新能源科技产业中心三期项目地基处理工程专业分包标段工程计划于 2025年5月开工， 2025年 7 月 6 日完工（具体开工以发包人指令为准）。

2.4 质量要求

西北水电及新能源科技产业中心三期项目地基处理工程专业分包标段工程质量要求：达到国家现行规程规范和技术标准合格要求，现场施工符合西安市文明工地要求。

2.5 招标范围

本次招标工程为西北水电及新能源科技产业中心三期项目地基处理工程专业分包标段，承包范围包括（但不限于）：

（1）科研办公楼F座素土挤密桩1：6水泥土挤密桩+素混凝土桩地基处理施工及褥垫层施工；

（2）科研办公楼E座1：6水泥土挤密桩施工；

（3）科研楼F座北侧雨棚及地下车库（含地下车库西侧）1：6水泥土换填施工；

（4）试桩、破桩头、试验检测（除地基承载力外）等工程内容；

（5）桩基工程基础施工区域安全防护搭设、安全通道搭设，配合发包人进行基础沉降监测；

具体内容详见工程量清单及招标文件相关条款。

3.投标人资格要求

3.1企业要求：

3.1.1企业资质条件：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格；应具有地基基础工程专业承包一级资质、安全生产许可证；持有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.1.2企业资产（财务要求）：企业财务状况良好。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目负责人资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上桩基工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（2）项目技术负责人资格要求：具有工程师及以上技术职称，5年以上从事桩基工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C证）。

3.1.4 企业工程业绩要求：

投标人近3年内承担过不少于3项类似工程业绩（类似业绩为挤密桩或混凝土灌注桩的桩基工程施工业绩），附合同扫描件，扫描件内容应清晰完整，合同买卖双方名称、产品名称、产品数量、合同总金额、双方盖章等应易于辨识，禁止模糊化处理。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）；

（7）不被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡符合上述资质条件要求的，请于 2025年4月至 2025年4月1，每日8:30时至11:30时，14:00时至17:00时（北京，不含法定公休日）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 升  会员升级
• 款  付款指导
• 咨询   刘欣: 135 2255 3206

微信扫码

实时联系