1.采购条件
国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程已批准建设，项目业主为国能（白水）新能源有限公司，资金已落实。EPC总承包单位为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，建设资金来源为企业自筹，出资比例100%。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目升压站土建及安装工程专业分包进行竞争性谈判（公开）。
该项目资金已落实，具备招标采购条件。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
陕西省渭南市白水县
2.2 工程概况及标段概况
工程概况：国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程（以下简称“本项目”或“本工程”），本项目分两期实施，两期同时开工，其中一期5万千瓦风电项目拟安装8台单机容量为6.25MW的风力发电机组，二期15万千瓦风电项目拟安装24台单机容量6.25MW的风力发电机组；国能白水一期5万千瓦风电项目与国能白水二期15万千瓦风电项目合建一座110kV升压站（终期规划预留三期设备位置），以一回110kV送出线路接入330kV变电站。
标段概况：本标段拟新建一所110kV升压变电站，升压站围墙内总用地面积约为9100.0m²，总建筑面积约1337.71m2。四周用实体围墙与周边用地分隔开。升压站分为生活区及生产区两部分，生活区布置在升压站西侧，生产区布置在升压站东侧。生活区与生产区之间用铁艺围墙进行分隔，升压站大门布置在生活区南侧，与站外进站道路连通。生活区布置有综合楼、危废品暂存间、消防一体化泵房、停车位及污水处理一体化系统；生产区布置有35kV设备舱、二次设备舱、控制舱、站用电舱、主变、事故油池、户外配电装置GIS、SVG成套设备及出线构架等。与本工程有关的专项验收及手续办理、保险费、甲供设备保管费、项目青苗及地上附着物赔偿（含项目整租地协调）、施工临时占地费、协调费、措施项目费等；
2.3 工期要求
国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目升压站土建及安装工程专业分包，计划于2025年4月 30 日开工，2025年 9 月 30 日完工。具体以监理通知开工为准。
2.4 质量要求
国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程升压站土建及安装工程专业分包 质量要求：符合国家及行业现行相关标准（详见技术条款）；建设质量满足国家、行业强制性条文要求，达到设计标准。
2.5 采购范围
本次采购工程为国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目升压站土建及安装工程专业分包
本标承包范围包括（但不限于）：
土建工程：场坪工程、主变及相关设备基础、变电站构架、户外设备基础、GIS及相关设备基础、SVG设备基础、电缆沟(包含电缆盖板)、二次设备预制舱、35kV配电装置预制舱、路灯、全场防雷接地、附属用房、综合楼、危废舱、升压站室外工程：灰土垫层、素土、厂区道路、卵石铺地、硬化地面、站外围墙、站内铁艺围栏、大门、站外排水沟、绿化、地砖、大门标识墙、旗台、生活用水（外来水源）、室外排水管道、玻璃钢化粪池、钢筋混凝土隔油池、玻璃钢污水集水池、污水处理设备及管道安装、消防设备采购及安装调试等与之有关的临时用地征租、青赔、协调、施工、设备、材料等全部内容；配合相关方的性能试验工作，确保升压站投入运行及转商运验收等内容。
安装工程：110kV升压站变电设备及电气设备及安装调试工程：主变压器系统安装、高压配电装置（户外GIS）安装、35kV高压开关柜安装、无功补偿系统设备安装、电力电缆敷设、升压站站用电设备安装、站控层设备安装、其他设备安装、间隔层设备安装、35kV测控保护装置安装、元件继电保护安装、系统继电保护及安全自动装置安装、调度系统相关设备安装、控制电源系统设备安装、其他相关设备（图像监控及安全警卫系统、火灾报警系统等安装、通信设备安装）、全站电气设备调试、升压站一次二次所有电气设备常规试验、电气设备高压试验、电气设备特殊试验及升压所有过程及验收资料的编制，除甲供材料表外的其余涉及的全部设备材料。
其他内容：
①施工电源及水源：本项目工程竣工验收前（含建设期间调试）施工电源和用水由投标人自行解决。
②办公和生活临建工程：施工项目部按照发包人整体规划投标人自行建设。
③升压站施工过程中涉及的协调费用，包括青苗及地面附着物赔偿等的协调费，与村民的协调费用，与政府各职能部门的协调费用等。
④措施项目费，包含临时设施、冬雨季施工、夜间及特殊地区施工增加费、施工工具用具、技术培训、施工机械安拆与基础铺拆费、施工机构等相关费用。
⑤招标人提供的设备由投标人现场保管、存放及场内运输。
⑥验收、结算配合及质保服务：按照建设方及发包人有关验收、结算及质保工作的规定，限定内完成验收（包括配合电力质检、技术监督、地方电网验收）及竣工结算审计配合履责，并按照有关规定履行好质保保修承诺和消缺闭环工作（直至通过最终验收）。
本工程在施工期间，若承包单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有输变电工程专业承包三级及电力承装承试资质三级及以上及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2022-20）。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1）项目经理资格要求：一级建造师执业资格证书或中级专业技术职称及以上；
（2）项目技术负责人的资格要求：二级建造师执业资格证书或中级专业技术职称及以上；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：安全生产管理人员C证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：质量员；
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有变电站施工业绩2项及以上；
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司、中国电建西北院和国家能源集团黑名单的禁入承包商；
（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体投标。
3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构，安全管理必须满足《中国电力建设集团有限公司分包安全管理实施细则》的要求。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年4月 16 日至 2025年 4 月2，每日8:30时至17:00时（北京，不含法定公休日）……

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn